Заказ к договору поставки

Содержание

Договор поставки автомобиля под заказ

Заказ к договору поставки

Договор поставки автомобиля под заказ №1-78/ф

 Москва «___» _________2015г.

 _______________________, именуемое(ый, ая) в дальнейшем «Поставщик», в лице директора  ____________, действующего(ей) на основании Устава, с одной стороны, и

 _______________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Покупатель», действующий(ая) как физическое лицо, с другой стороны,

вместе именуемые «Стороны», а индивидуально – «Сторона»,

заключили настоящий договор поставки автомобиля под заказ (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1. В соответствии с условиями «Договора» «Поставщик» обязуется подобрать и приобрести для «Покупателя» автомобиль, указанный п. 1.2 «Договора», (далее по тексту — «Автомобиль») в ФРГ и передать его «Покупателю» в г. Москва РФ, а «Покупатель» принять и оплатить «Автомобиль» в порядке и сроки, указанные в «Договоре».

1.2.Согласование «Сторонами» характеристик «Автомобиля» осуществляется в акте согласования, составленном на основании заявки «Покупателя», в которой содержатся следующие сведения:

— предполагаемая марка и модель «Автомобиля»;

— минимальный год выпуска «Автомобиля»;

— минимальный объём двигателя «Автомобиля»;

— тип коробки передач «Автомобиля»;

— цвет кузова «Автомобиля»;

— максимальный пробег «Автомобиля»;

— минимальная комплектация «Автомобиля»;

— максимальная цена «Автомобиля»;

— иные дополнительные условия.

1.3.Формы заявки и акта согласования установлены «Сторонами» в Приложениях №1 и №2 к «Договору», являющихся неотъемлемыми частями «Договора».

2.Срок действия договора

2.1.»Договор» вступает в силу с ______________ и действует до _______________.

3.Права и обязанности сторон

3.1.»Поставщик» обязуется:

3.1.1.В течение 7 рабочих дней с момента получения рассмотреть заявку «Покупателя» и уведомить о результатах рассмотрения «Покупателя». По итогам рассмотрения «Стороны» подписывают акт согласования характеристик «Автомобиля».

3.1.2.Подобрать и приобрести «Автомобиль» юридически чистый и без аварийной истории, отвечающий требованиям «Покупателя», которые оговорены в акте согласования характеристик «Автомобиля», в технически в исправном и годном к эксплуатации состоянии с учетом его нормального износа, при отсутствии несогласованных «Сторонами» внешних и внутренних повреждений.

3.1.3.Предоставить «Автомобиль», свободный от прав и притязаний третьих лиц, не являющийся предметом залога, иска и не имеющий других препятствий и ограничений для продажи со стороны законодательства как иностранных государств, так и Российской Федерации.

3.1.4.Возместить «Покупателю» понесенные им убытки при изъятии «Автомобиля» у «Покупателя» третьими лицами по основаниям, возникшим до исполнения «Договора».

3.1.5.Осуществить поставку «Автомобиля» в  г. Москва РФ следующим способом: автовоз.

3.1.6.Произвести таможенную очистку «Автомобиля», обеспечить правильное оформление всех таможенных и регистрационных документов.

3.1.7.Обеспечить полную сохранность «Автомобиля» до момента передачи «Покупателю». Повреждения либо недостатки, выявленные до передачи «Автомобиля» «Покупателю» и не согласованные заранее «Сторонами» в письменной форме, устраняются за счет «Поставщика».

3.1.8. Произвести за свой счет ремонтные работы «Автомобиля» в случае выявления неисправностей, не отвечающих требованиям технического осмотра Госавтоинспекции МВД РФ, при осмотре в порядке п. 3.4.1 «Договора». Естественный износ деталей «Автомобиля», соответствующий его году в процессе эксплуатации допустим, и «Поставщик» не несет за это ответственность.

3.1.9.Если в процессе осмотра «Автомобиля» при его прибытии будут обнаружены механические недостатки (царапины, сколы, вмятины и др.), не оговоренные «Сторонами», «Поставщик» обязуется исправить их за свой счет в течение 7 календарных дней.

3.1.10.Осуществлять бесплатное техническое обслуживание «Автомобиля» в своих автосервисах в течение с «___» ____2015 по «__» ___201__ с момента получения «Покупателем» «Автомобиля».

3.2.»Покупатель» обязуется:

3.2.1.В срок до 7г. сформировать и направить «Поставщику» заявку на приобретение «Автомобиля», согласовать условия выбора «Автомобиля» в акте согласования.

3.2.2.При приемке «Автомобиля»  осуществить его визуальный осмотр и общую проверку работоспособности «Автомобиля» и сообщить «Поставщику» о замеченных недостатках.

3.2.3.В срок, не превышающий Срок приема дней с момента выпуска «Автомобиля» в свободное обращение на территории РФ, заключить с «Поставщиком» договор купли-продажи «Автомобиля» и принять «Автомобиль» по акту приема-передачи.

3.2.4.Оплатить цену «Договора» в порядке и в сроки, установленные «Договором».

3.3.»Поставщик» вправе:

3.3.1.Получать от «Покупателя» любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по «Договору». В случае непредставления либо неполного или неверного представления «Покупателем» информации «Поставщик» имеет право приостановить исполнение своих обязательств по «Договору» до представления необходимой информации.

3.4.»Покупатель» вправе:

3.4.1.По факту прибытия «Автомобиля» в г. Москва РФ, «Покупатель» может произвести диагностику на предмет технического состояния «Автомобиля» в автосервисе «Поставщика» бесплатно.

3.4.2.Получать от «Поставщика» устные и письменные объяснения, связанные с предметом «Договора», не позднее  7 рабочих дней с даты предъявления соответствующего требования.

4.Порядок поставки

4.1.»Автомобиль» должен быть передан «Покупателю» в соответствии с условиями «Договора» в срок до Срок передачиг.

4.2.Место передачи «Автомобиля»: Место передачи.

4.3.Подтверждением факта передачи «Автомобиля» является подписание между «Поставщиком» и «Покупателем» или их уполномоченными представителями акта приема-передачи «Автомобиля», составленного в 2 (двух) одинаковых экземплярах.

5.Порядок расчетов

5.1.Цена «Договора» включает в себя:

— стоимость услуг «Поставщика»,

— цену приобретения «Автомобиля» в ФРГ,

— расходы на доставку на территорию РФ в г. Москва,

— оплату всех таможенных пошлин, налогов и прочих платежей, необходимых для перевозки и выпуска «Автомобиля» в свободное обращение на территории РФ.

5.2.Оплата по «Договору» осуществляется в следующем порядке: 

— предварительная оплата в срок до 10 в сумме _______________ (0) руб., в т.ч. НДС _____% в сумме 0 (ноль копеек) руб.;

— окончательный расчет в течение 7 банковских дней со дня получения «Покупателем» «Автомобиля» в соответствии с условиями «Договора» в сумме _____________ (0) руб., в т.ч. НДС _____% в сумме 0 (ноль копеек) руб.

5.3.Способ оплаты по «Договору»: перечисление «Покупателем» денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет «Поставщика». При этом обязанности «Покупателя» в части оплаты по «Договору» считаются исполненными со дня списания денежных средств банком «Покупателя» со счета «Покупателя».

6.Ответственность сторон

6.1.»Стороны» несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по «Договору» в соответствии с «Договором» и законодательством России.

6.2.Неустойка по «Договору» выплачивается только на основании обоснованного письменного требования «Сторон».

6.3.Выплата неустойки не освобождает «Стороны» от выполнения обязанностей, предусмотренных «Договором».

6.4.Ответственность «Поставщика»:

6.4.1.В случае передачи «Покупателю» «Автомобиля» с нарушением срока, установленного п. 4.1 «Договора», «Поставщик» выплачивает «Покупателю» пени из расчета ______________ процентов от цены «Договора» за каждый день просрочки, но не более _______________ процентов, до момента полного исполнения обязательства.

6.4.2.В случае нарушения «Поставщиком» сроков устранения недостатков предусмотренных п. 3.1.9 «Договора», «Поставщик» обязуется выплатить «Покупателю» пени из расчета __________ процентов от цены «Договора» за каждый день просрочки, но не более _________________ процентов, за период со дня получения «Поставщиком» требования «Покупателя» об устранении недостатков до дня их устранения.

6.4.3.В случае нарушения «Поставщиком» обязанностей, предусмотренных п. 3.1.3 «Договора», приведшее к изъятию «Автомобиля» у «Покупателя» третьими лицами, «Поставщик» кроме компенсации убытков «Покупателю», предусмотренной п. 3.1.4 «Договора», обязуется выплатить «Покупателю» штраф в размере _________________ рублей.

6.5.Ответственность «Покупателя»:

6.5.1.В случае несвоевременной оплаты цены «Договора» «Покупатель» обязуется выплатить «Поставщику» пени из расчета Размер пени процентов от цены «Договора» за каждый день просрочки, но не более Ограничение неустойки процентов, до момента полного исполнения обязательства.

6.5.2.В случае необоснованного отказа «Покупателя» от приема «Автомобиля» в нарушение п. 3.2.3 «Договора», «Покупатель» обязуется выплатить «Поставщику» штраф в размере Размер штрафа рублей.

7.Основания и порядок расторжения договора

7.1.»Договор» может быть расторгнут по соглашению «Сторон», а также в одностороннем порядке по письменному требованию одной из «Сторон» по основаниям, предусмотренным «Договором» и законодательством.

7.2.Расторжение «Договора» в одностороннем порядке производится только по письменному требованию «Сторон» в течение 7 календарных дней со дня получения «Стороной» такого требования.

7.3.»Поставщик» вправе расторгнуть «Договор» в одностороннем порядке в случаях:

7.3.1.Если обязательства по «Договору» выполнены «Поставщиком» надлежащим образом, и при этом «Покупатель» отказался от исполнения «Договора» по причинам, не зависящим от «Поставщика».

7.4.»Покупатель» вправе расторгнуть «Договор» в одностороннем порядке в случаях:

Если «Поставщик» в срок, предусмотренный п. 4.1 «Договора», оказался не способным предложить «Автомобиль» соответствующий условиям «Договора».

7.4.1.Если «Поставщик» не выполнил или выполнил ненадлежащим образом обязательства, установленные п. 3.1 «Договора».

8.Разрешение споров из договора

8.1.Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из «Договора» является для «Сторон» обязательным.

8.2.Претензионные письма направляются «Сторонами» нарочно либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению «Сторон», указанным в п. 12 «Договора».

8.3.Допускается направление «Сторонами» претензионных писем иными способами: ________________.  Такие претензионные письма имеют юридическую силу, в случае получения «Сторонами» их оригиналов способом, указанным в п. 8.2 «Договора».

8.4.Срок рассмотрения претензионного письма составляет _________________ рабочих дней со дня получения последнего адресатом.

8.5.Споры из «Договора» разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством.  

9.Форс-мажор

9.1.»Стороны» освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по «Договору» в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или других независящих от «Сторон» обстоятельств.

9.2.»Сторона», которая не может выполнить обязательства по «Договору», должна своевременно, но не позднее 7 календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую «Сторону», с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

9.3.»Стороны» признают, что неплатежеспособность «Сторон» не является форс-мажорным обстоятельством.

10.Прочие условия

10.1.»Стороны» не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. текста «Договора» полностью соответствует действительному волеизъявлению «Сторон».

10.2.Вся переписка по предмету «Договора», предшествующая его заключению, теряет юридическую силу со дня заключения «Договора».

10.3.»Стороны» признают, что если какое-либо из положений «Договора» становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения «Договора» обязательны для «Сторон» в течение срока действия «Договора».

10.4.»Договор» составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке по одному для каждой из «Сторон».

11.Список приложений

11.1.Приложение №1 — «Заявка Покупателя»

11.2.Приложение №2 — «Акт согласования характеристик  автомобиля».

12.Адреса и реквизиты сторон

12.1.»Поставщик»: юридический адрес — Юридический адрес; почтовый адрес — Почтовый адрес; тел. — Телефон; факс — Факс; e-mail — E-mail; ИНН — ИНН; КПП — КПП; ОГРН — ОГРН; р/с — Расчетный счет в Банк к/с Корреспондентский счет; БИК БИК.

12.2.»Покупатель»: место регистрации — Место регистрации; почтовый адрес — Почтовый адрес; тел. — Телефон; факс — Факс; e-mail — E-mail; ИНН — ИНН; р/с — Расчетный счет в Банк к/с Корреспондентский счет; БИК БИК; паспорт: Серия/Номер выдан Дата выдачи Наименование органа, код подразделения Код подразделения.

13.Подписи сторон

13.1.От имени «Поставщика» __________ Фамилия и инициалы 

13.2.От имени «Покупателя» __________ Фамилия и инициалы 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ  Протокол разногласий к договору поставки по ИНКОТЕРМС

Источник: https://lexguide.ru/obrazcy-blanki-dogovorov/dogovory-postavki/dogovor-postavki-avtomobilya-pod-zakaz.html

Договор поставки товаров (на основании заказов покупателя)

Заказ к договору поставки

Договор поставки – хозяйственный договор, который является одной из разновидностей договора купли-продажи и аналогичен ему по форме.

Согласно этому договору поставщик обязуется в назначенные сроки (срок), не совпадающие с моментом заключения договора, передать товар (продукцию) в собственность (полное хозяйственное ведение либо оперативное управление) покупателю, который обязуется принять товар (продукцию) и уплатить за него определенную денежную сумму.

Особенности составления договора поставки товаров (на основании заказов покупателя)

Стороны договора поставки товара (продукции) называются, соответственно, поставщиком и покупателем, в качестве поставщика выступают юридические лица и индивидуальные предприниматели, а покупателями могут быть и обычные граждане, хотя чаще это все равно субъекты предпринимательской деятельности.

Форма договора поставки

Договор поставки заключается в простой письменной форме, в противном случае при возникновении спора стороны не смогут для подтверждения самого факта совершения сделки и ее условий ссылаться на свидетельские показания. Все дополнительные соглашения, а также соглашение о расторжении договора должны также совершаться в письменной форме.

Договор может дополняться иными документами, конкретизирующими условия поставки – графиками поставки и платежей, спецификациями и т. д.

Существенные условия договора поставки

К существенным условиям договора поставки товара относятся предмет договора поставки и сроки поставки.

  1. Предмет договора поставки – это условия о товаре, его наименовании, качестве и количестве. Стороны договора должны максимально точно указывать наименование товара, чтобы не допустить его подмену, в том числе указывать реквизиты государственных стандартов, технических условий и прочих документов, которым должны соответствовать поставляемые товары. Детализировать условия о товаре можно и в спецификациях или иных приложениях к договору, подписываемых для каждой конкретной поставки. Качество товара с точки зрения закона – это соответствие свойств товара требованиям закона, нормативно-правовых актов и договора поставки, а также совокупность признаков, определяющих пригодность товара для его использования по прямому назначению. Продавец товара должен передать покупателю товар надлежащего качества.
  2. Сроки поставки – временные периоды, в рамках которых поставщик обязан передать товар покупателю, эти сроки должны быть согласованы сторонами и прописаны в договоре. Товар по договору поставки может передаваться как одной партией, так и отдельными партиями с определенной периодичностью.

Другие важные условия договора поставки:

  • в договоре обязательно должны быть указаны сроки поставки товара, причем раньше срока поставку можно осуществить лишь с согласия покупателя, иначе он может быть просто не в состоянии принять и (или) оплатить товар;
  • доставка товара по умолчанию (то есть если в договоре не указано иное) осуществляется поставщиком за его счет и его силами путем отгрузки на склад покупателя или в ином им указанном месте;
  • в договоре поставки товара должен быть установлен момент перехода права собственности на товар, определяющий тем самым момент перехода ответственности и рисков от поставщика покупателю;
  • порядок поставки товара – отгружается ли он на складе покупателя, передается на складе поставщика или в ином месте;
  • для перевозки товара должны использоваться тара и упаковка, способные обеспечить его сохранность;
  • поставщик может в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора при существенном нарушении покупателем его условий – неоднократном нарушении сроков оплаты товара или его неоднократной невыборки (если покупатель не забирает товар со склада поставщика при наличии такой обязанности в договоре);
  • условия расторжения договора – нередко в договорах присутствует норма об автоматической пролонгации действия договора на новый срок, если одна из сторон заранее не уведомит другую о его прекращении;
  • в договоре поставки товара должны быть четко прописаны случаи наступления ответственности сторон и размер этой ответственности.

Нарушения условий поставки

К нарушениям условий поставки относятся поставка товара в неполном количестве или в количестве сверх оговоренного, ненадлежащего качества, в ненадлежащем ассортименте.

  1. В случае недопоставки товара покупатель вправе:
    • потребовать поставки недостающего товара;
    • не оплатить недопоставленный товар;
    • купить недопоставленный товар у другого поставщика и потребовать возмещения разницы в цене у нарушившего договор поставщика.
  2. Если поставлен товар ненадлежащего качества, ассортимента, комплектации, покупатель вправе либо вернуть товар поставщику и отказаться от оплаты, либо потребовать замены его на соответствующий условиям договора поставки товара. Покупателю о любом подобном решении или действии должен уведомлять поставщика в письменной форме: если ему будут поставлены некачественные или некомплектные товары, но он не заявит поставщику об этих недостатках и не потребует их замены или доукомплектования, то в дальнейшем он не сможет потребовать выполнения этих обязательств даже в судебном порядке.
  3. В случае поставки товара в количестве сверх условленного, покупатель может либо принять весь товар и доплатить за излишне поставленный по указанной в договоре стоимости, либо вернуть излишний товар. Сверхнормативные расходы по приему и транспортировке товара возлагаются на поставщика.
  4. В случае просрочки поставки товара покупатель имеет следующие варианты действий:
    • потребовать у поставщика уплаты неустойки – согласно ставке рефинансирования или иной ставке, предусмотренной в договоре;
    • отказаться в одностороннем порядке от исполнения договора при существенном нарушении условий поставщиком – если договор нарушается не в первый раз или недостатки товара не могут быть устранены в приемлемый срок.

    Как было выше сказано, все свои недовольства стороны должны высказывать друг другу в виде письменных претензий, к составлению которых надо отнестись очень серьезно, и описывать сложившуюся негативную ситуацию подробно и четко.

Отличиями от договора купли-продажи являются:

  • особый субъект (в качестве поставщика может выступать индивидуальный предприниматель или коммерческая организация);
  • товары передаются для использования их в предпринимательской деятельности.

В настоящее время на правовое регулирование отношений договора поставки направлены десятки разноуровневых нормативных актов (как гражданско-правовых, так и смежных отраслей права, как частного, так и публичного права).

В действующем гражданском законодательстве правовому регулированию договора поставки посвящен параграф 3 главы 30 ГК РФ.

В статьях 506-524 ГК РФ рассматриваются вопросы регулированию разногласий при подписании образца договора поставки, порядок поставки товара по договору, ассортимент поставляемого товара и другие аспекты взаимоотношений сторон по сделке.

Срок хранения договора поставки установлен ст. 456 в Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения (утвержден Министерством культуры Российской Федерации 25.08.2010г.), и составляет 5 лет после истечения срока действия договора.

Источник: http://naar.ru/blanks/dogovor_postavki_tovara/

Образец договора поставки

Заказ к договору поставки

Профессиональная подготовка договора поставки всего за 5 000 рублей!

– сделайте звонок по номеру: +79255467550 либо оставьте заявку и мы с Вами свяжемся!

Договор поставки №______________

Дата, место заключения (населенный пункт)

*** именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ***, действующего на основании ***, с одной стороны и ***, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ***, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,  заключили настоящий договор о нижеследующем

1.       ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется передать _________________________________________________(далее по тексту – «Товар») Покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего договора.

1.2. Поставка Товара осуществляется отдельными партиями в порядке и сроки определенные Спецификацией (Приложение №1) являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. Номенклатура (ассортимент), количество, цена поставляемого Товара и/или общая сумма каждой отдельной партии Товара указываются в Спецификации.

2.       ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1.    Покупатель обязан:

2.1.1. Принять поставленный Поставщиком Товар согласно поданным заявкам.

2.1.2. Произвести оплату Товара согласно выставленного Продавцом счета.

2.1.3. Принять Товар в момент доставки Поставщиком по количеству и ассортименту и подписать товарную накладную.

2.2. Поставщик обязан:

2.2.1. Выставлять Покупателю счета на оплату в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором.

2.2.2. Передать Товар в согласованные с Покупателем сроки.

2.2.3. Произвести погрузку и доставку Товара до склада Покупателя, либо произвести отгрузку Товара со склада Поставщика путем самовывоза.

2.2.4. Вместе с Товаром предоставить Покупателю документы, указанные в п. 4.3. настоящего договора.

3.       СТОИМОСТЬ ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость Товара указывается в выставленном счете и товарной накладной (Торг-12) на каждую партию согласно Прайс-листа (Приложение №2).

3.2. Оплата Товара производится в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента принятия Товара и выставления счета путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.3. Датой оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

3.4. Стороны обязуются проводить сверки взаиморасчетов по настоящему договору не реже, чем один раз в три месяца.

4.       ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОВАРА

4.1. Поставщик обязуется передать Покупателю Товар в сроки, согласованные Сторонами в Спецификации.

4.2. Погрузка, разгрузка и доставка Товара производится за счет Поставщика.

4.3. Вместе с Товаром Поставщик обязан передать следующие документы, оформленные надлежащим образом:

  • счет-фактуру;
  • товарную накладную № ТОРГ-12;
  • документы, подтверждающие качество Товара (при необходимости). 

5.       КАЧЕСТВО ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

5.1. Качество Товара гарантируется Поставщиком и должно соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ на данный вид Товара.

5.2. При обнаружении Покупателем после передачи Товара скрытых существенных недостатков (дефектов), допущенных по вине изготовителя продукции или Поставщика, Стороны составляют Акт с перечнем обнаруженных недостатков и сроками их замены.

Акт о недостатках подписывается надлежащим образом уполномоченными представителями Покупателя и Поставщика (а в случае не предоставления Поставщиком своего представителя для подписания Акта в течение одного рабочего дня Покупатель вправе подписать вышеуказанный Акт в одностороннем порядке). Товар с существенными недостатками, в т.ч.

оплаченный на данный момент Покупателем, подлежит замене Поставщиком за свой счет в течение 7-и дней после подписания Акта о недостатках, либо по письменной просьбе Покупателя ему может быть отпущена иная продукция на сумму возвращенной продукции или его обязательства по оплате продукции могут быть уменьшены соразмерно стоимости возвращенной продукции.

Покупатель имеет право заявить Поставщику об обнаружении скрытых существенных недостатков (дефектов) Товара в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента его приемки.

6.       ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность в рамках настоящего договора в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае нарушения сроков поставки Товара на Поставщика налагается штраф в размере 0,1% от цены Товара за каждый день просрочки.

6.3.    Оплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по настоящему договору.

6.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит на Покупателя с момента подписания Сторонами товарной накладной.

6.5. В случае несоответствия Товара ГОСТам и другим обычно применяемым условиям Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 10% (десяти процентов) от стоимости Товара и возмещения причиненных убытков, а так же возврат выплаченных Покупателем денежных средств за данный Товар в течение 3-х банковских дней с момента направления претензии.

6.6. В случае если Поставщик в нарушение обязанности, предусмотренной в п. 3.2., 4.3.

настоящего договора, не выставил Покупателю в установленные сроки счета-фактуры на отгруженный Товар или полученные суммы предоплаты Покупатель вправе требовать от Поставщика возмещения возникших в связи с этим убытков в размере сумм НДС, которые Поставщик обязан был предъявить Покупателю в указанных счетах-фактурах.

6.7. В случае отказа Покупателю налоговыми органами в вычете сумм НДС, предъявленных Поставщиком, по причине того, что счет-фактура оформлен Поставщиком с нарушением требований главы 21 ст.

169 НК РФ, Покупатель вправе требовать от Поставщика возмещения возникших в связи с этим убытков.

При этом возмещению подлежат указанные в настоящем пункте суммы НДС, а также начисленные налоговыми органами суммы пеней и штрафов, если их начисление обусловлено нарушением Поставщиком порядка составления счетов-фактур.

6.8.  В обоснование требования возместить убытки, указанные в пункте 6.7. настоящего договора, Покупатель предоставляет Поставщику соответствующее решение инспекции по результатам камеральной или выездной проверки.

6.9.  Проценты предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ не начисляются Поставщиком и не оплачиваются Покупателем.

7.       ФОРС-МАЖОР

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору в случае, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой силы, возникшей в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами.

7.2.  В случаях, когда указанные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более одного месяца, Стороны вправе согласовать иные способы исполнения настоящего договора.

8.       ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.

8.2. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров Стороны обязуются разрешать их в Арбитражном суде по месту нахождения истца.

9.       КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1. Стороны обязуются не разглашать друг о друге конфиденциальной информации, связанной с их хозяйственной деятельностью, а также не использовать во вред друг другу информацию, полученную в рамках выполнения настоящего договора.

9.2.  Факт заключения и предмет настоящего договора не является конфиденциальной информацией и может использоваться Сторонами в рекламно-маркетинговых целях.

10.    СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до ***. Окончание срока действия договора не является основанием, прекращающим ответственность Сторон за его неисполнение.

10.2. Договор считается пролонгированным на следующий календарный год в случае, если ни одна из Сторон не заявит о его расторжении за 30 (Тридцать) календарных дней до окончания его действия.

10.3. Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по инициативе каждой из Сторон.

10.4. В случае расторжения настоящего договора в одностороннем порядке Сторона, принявшая решение о его расторжении, обязана письменно уведомить об этом другую Сторону.

Настоящий договор считается расторгнутым с даты вручения (получения) уведомления о его расторжении, которое может быть направлено другой Стороне посредством услуг почтовой связи или вручено лично под расписку ее уполномоченному представителю.

11.    ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый их которых хранится у Сторон и имеет одинаковую юридическую силу.

11.2.  Все приложения, дополнения и соглашения к настоящему договору являются неотъемлемой его частью и действительны при наличии подписей лиц, наделенных правом подписания данных документов, при наличии оттисков печатей Сторон.

11.3.  Любое письмо, уведомление, заявка, претензия и прочая корреспонденция (далее – Уведомление) могут быть направлены как традиционным способом, так и с использованием сети Internet. В целях исполнения Договора Стороны будут использовать адреса электронной почты указанные в п.12.2.

 Договора. Сообщения, полученные и отправленные по адресам электронной почты принадлежащие Сторонам либо их представителям, Стороны считают отвечающими требованиям достоверности адресата (источника) в контексте п.2 ст.434 ГК РФ.

Уведомление, переданное в соответствии с установленным выше порядком, считается надлежащим и имеет юридическую и доказательственную силу.

Сторона, получившая электронное сообщение, исходящее от другой стороны по Договору, обязана в течение восьми рабочих часов подтвердить получение, направив передающей стороне, сообщение о его получении (принятии).

12.    АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

12.1. В случае изменения адреса или обслуживающего банка Сторона настоящего договора обязана в течение 5 (Пяти) рабочих дней уведомить об этом в письменном виде другую Сторону.

12.2.  Реквизиты сторон

Поставщик

Наименование/ФИО

Адрес местонахождения/регистрации

Контактный номер телефона

e-mail

Банковские реквизиты

ОГРН, ИНН, КПП

Должность, ФИО, подпись

Покупатель

Наименование/ФИО

Адрес местонахождения/регистрации

Контактный номер телефона

e-mail

Банковские реквизиты

ОГРН, ИНН, КПП

Должность, ФИО, подпись

Приложение №1

к договору поставки №____________

от «___» _________________ 20___ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

от «___» ___________ 20__ г.

п/пНаименование товараЕд. изм.Кол-воЦена,  руб.Всего,  руб.
ИТОГО:

1. Общая стоимость поставляемого Товара  составляет  _______,__ (_____________), в т.ч. НДС-18%.

2. Срок доставки: ________________________ .

3. Адрес доставки: ________________________ .

4. Спецификация вступает в силу с момента ее подписания Сторонами и является неотъемлемой частью  Договора поставки №_______ от «__» ________ 20__ года.

ПОСТАВЩИК:

______________________________________

____________________ / _______________/

ПОКУПАТЕЛЬ:

______________________________________

_____________________/________________/

УТВЕРЖДАЕМ:

ПОСТАВЩИК                                                                   

_____________________ (_______________________)                                            

м.п.

ПОКУПАТЕЛЬ

________________________(___________________)

м.п.                                                                                                             

Приложение №2

к договору поставки №____________

от «__» _______ 20__ г.

ПРАЙС-ЛИСТ

№ п/пНаименование товараВес упаковки,кгЦена с НДС, руб.
1.
2.

_____________________ (_______________________)                                            

________________________(___________________)

Получить бесплатную консультацию юриста подготовившего документ можно по номеру: +79255467550

Источник: http://mirals.ru/obrazets-dogovora-postavki

Заказ к договору поставки образец

Заказ к договору поставки

22.07.2018

Например, поставщик отгрузил заказанную продукцию с просрочкой на два дня и наличием пересортицы, покупатель отказался его принять.

Возникшую проблему обсудили на совещании руководители и юристы грузоотправителя и грузополучателя.

Внимательно изучив спецификацию к договору поставки, стороны убедились в полной правоте покупателя и неукоснительно придерживались её условий во время осуществления последующих отгрузок товаров.

  • дата и место заключения;
  • полные наименования сторон, должностей, фамилий, имён и отчеств уполномоченных лиц;
  • порядок отправки, хранения, упаковки и приёмки, качества и комплектности товаров;
  • обязанности и ответственность сторон;
  • общие сроки действия;
  • порядок внесения изменений и расторжения;
  • правила разрешения возникающих споров между сторонами;
  • полные реквизиты участников сделки, подписи ответственных лиц и печати поставщика и покупателя.

Договор поставки автомобиля по заказу

В соответствии с Постановлением Правительства РФ «Об утверждении перечня технически сложных товаров» от 10 ноября 2011 г. № 924 автомобиль относится к технически сложному товару и поэтому в договоре должно быть перечислены его особенности и индивидуальные признаки (марка, модель, тип, страна изготовитель, год выпуска, номер двигателя и т.д.).

По Гражданскому кодексу РФ продавцами — поставщиками могут выступать либо юридические лица, либо предприниматели без образования юридического лица. Покупателем в договоре поставки автомобиля может быть любой дееспособный гражданин или юридическое лицо без ограничений.

Образец договора на поставку продукции со спецификацией

8.4.

В случае включения в текст настоящего договора или Спецификаций к нему условий об установлении мер ответственности (штрафов, пени), далее по тексту штрафных санкций, за ненадлежащее исполнение сторонами возложенных на них обязанностей, датой начисления вышеназванных штрафных санкций стороны будут считать более раннюю из следующих дат: » Дату признания должником, исчисленных кредитором штрафных санкций в соответствии с настоящим договором.

» Дату вступления в законную силу судебного решения о взыскании штрафных санкций со стороны по настоящему договору.

6.1.

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных), вызванных наводнением, пожаром, землетрясением, военными конфликтами, забастовками, гражданскими волнениями, административными ограничениями, если эти обстоятельства вступили в силу после заключения договора.
При этом сроки выполнения обязательств по договору отодвигается на время действия этих обстоятельств.

Читать еще –>  Какие Документы Нужны Для Алиментов И Развода

Спецификация к договору поставки продукции (образец)

В качестве документа, конкретизирующего условия договора, нами предлагается спецификация к договору поставки. Это краткое соглашение, являющееся частью рамочного договора. В нем обязательно предусматривается состав партии поставки (количество, ассортимент, цена товара), иногда другие условия (адрес склада грузополучателя, срок поставки и др.)

Конечно, можно предусмотреть в договоре, что предмет согласуется в товарных накладных и счетах-фактурах. Однако эти документы передаются непосредственно при исполнении обязательств по конкретной партии, а значит, лишают контрагентов возможности переговоров, заставляя покупателя принимать товар «как есть», а продавца – ждать оплаты в «разумный срок».

Образец договора поставки

7.2. При наступлении указанных обстоятельств срок выполнения Сторонами своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют указанные обстоятельства и их последствия. В случаях, когда указанные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны вправе согласовать альтернативные способы исполнения Договора.

2.6. В случае обнаружения Покупателем скрытых дефектов (недостатков) Товара, которые не могли быть обнаружены в момент приема-передачи Товара, Покупатель вправе предъявить Поставщику претензию с указанием конкретных недостатков.

Если Покупателем будет доказано, что указанные недостатки возникли до передачи Товара, Поставщик по своему выбору: осуществляет замену некачественного Товара аналогичный и/или забирает некачественный Товар и возвращает Покупателю уплаченные за него деньги.

Указанные претензии могут быть представлены в адрес Поставщика в течение ____ календарных дней с момента отгрузки товара.

Договор поставки товара с предоплатой

3.1. Расчеты за Товар производятся на условии % предоплаты в течение банковских дней с момента выставления счета на оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Окончательный расчёт в течение рабочих дней с момента подписания товарной накладной (актов приёмо-передачи).

6.4.

Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по Договору при выполнении его условий, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, при конкретных условиях конкретно периода времени. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны настоящего Договора отнесли такие: явления стихийного характера (землетрясение, наводнение, удар молнии, извержение вулкана, сели, оползень, цунами и т.п.), температуру, силу ветра и уровень осадков в месте исполнения обязательств по Договору, исключающих для человека нормальную жизнедеятельность; мораторий органов власти и управления; забастовки, организованные в установленном законом порядке и другие обстоятельства, которые могут быть определены Сторонами Договора как непреодолимая сила для надлежащего исполнения обязательств.

Договор поставки (образец)

11.1.Стороны обязуются при исполнении настоящего Договора не сводить сотрудничество к соблюдению только содержащихся в Договоре требований, поддерживать деловые контакты и принимать все необходимые меры для обеспечения эффективности и развития хозяйственных связей.

7.2. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки, недопоставки Товара, указанных в настоящем Договоре и Спецификациях, Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,5 % (Ноль целых и пять десятых) процента от стоимости не поставленного в срок, недопоставленного Товара.

Что такое спецификация к договору поставки — правила заполнения

В случае необходимости изменить спецификацию к соглашению, это обязано быть по согласованию обеих сторон, и закреплено в письменной форме. После того, как стороны договорились об изменение спецификации обязательно необходимо составить новую спецификацию или внести изменения в существующую.

Одним из самых популярных соглашений, о котором, вероятно, многие слышали, является договор на поставку товара. Залогом успешного бизнеса в этой сфере является быстро реализуемый товар. И инструментом для получения наибольшего процента реализации своих товаров является именно договор поставки.

Договор поручительства к договору поставки товара

2.1. Поручитель обязуется нести солидарную ответственность с Покупателем перед Поставщиком за исполнение обязательств Покупателя по договору поставки, указанному в п.1.1 настоящего договора, включая возврат суммы основного долга или его части и уплату штрафных санкций, предусмотренных договором поставки, в случае неисполнения Покупателем своих обязательств по договору поставки.

2.3. Поставщик обязуется немедленно извещать Поручителя обо всех допущенных Покупателем нарушениях договора поставки, в том числе о просрочке оплаты товара, и о любых других нарушениях, а также обо всех других обстоятельствах, влияющих на исполнение Покупателем своих обязательств перед Поставщиком.

Пример договора поставки под заказ

г. Санкт-Петербург «____»______________2014г
ИП Иванов Конастантин Евгеньевич в лице предпринимателя Иванова Конастантина Евгеньевича, являющегося индивидуальным предпринимателем, действующего на основании ОГРН, именуемый в дальнейшем Продавец, и _____________________________________________________, именуемый в дальнейшем Покупатель, договорились о нижеследующем:

1.1. В рамках настоящего договора Продавец обязуется в соответствии с заказом Покупателя передать, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего договора. Срок передачи Товара Покупателю «___» _________________ 2014г. Досрочная поставка изделий (Товара) допускается. 1.2.

Общая стоимость Товара, реализуемого в рамках настоящего договора, составляет сумму ________руб. (_______________________________________________________ руб.____коп.). 1.3.

Оплата Товара производится путем внесения 50% предоплаты наличными (в рублях) при подписании настоящего договора путем внесения денежных средств в кассу Продавца.

1.4. Окончательная оплата производится наличными (в рублях) при получении Покупателем Товара путем внесения денежных средств в кассу Продавца.

Заказ к договору поставки образец Ссылка на основную публикацию

Источник: https://firstjurist.ru/rabochie-trudovye-otnosheniya/zakaz-k-dogovoru-postavki-obrazets

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.