Протокол согласования цены

Содержание

Протокол согласования цены

Протокол согласования цены

Приложение к Договору поставки товара N ___ от “___”_________ ___ г.

Протокол согласования цены (Приложение к договору)

__________________ “___”__________ ____ г.

__________________, именуем__ в дальнейшем “Поставщик”, в лице __________________, действующ__ на основании __________________, с одной стороны, и __________________, именуем__ в дальнейшем “Покупатель”, в лице __________________, действующ__ на основании __________________, с другой стороны, пришли к соглашению о нижеследующем.

Стороны пришли к соглашению об установлении следующей цены на товар, поставляемый по Договору поставки товара N _______ от “___”_________ ____ г.

————————————————————————— ¦ N ¦ Наименование товара ¦ Единица ¦ Комплектность ¦ Цена за единицу,¦ ¦ п/п ¦ ¦ измерения ¦ ¦ руб. ¦ +——+———————+————+—————+——————+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +——+———————+————+—————+——————+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ——+———————+————+—————+——————

Настоящий протокол является основанием для проведения расчетов между Поставщиком и Покупателем по Договору поставки товара N _____ от “___”________ ___ г.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Поставщик: ________________________________________________

Покупатель: _______________________________________________

Поставщик: Покупатель: _____________________ _____________________ М.П. М.П.

Протокол согласования цены не является обязательным документом, но поможет существенно снизить риски при заключении договора, если цена контракта к этому моменту точно не определена.

Применение протокола согласования договорной цены

Стоимость контракта — одно из существенных условий. Однако возникают ситуации, когда все обговорено, все важные условия договора зафиксированы, а конкретная цена все еще не определена.

В этом случае участники могут заключить договор, но в нем необходимо четко обозначить намерение в ограниченные сроки (их также следует прописать) подписать дополнительную бумагу — утверждение стоимости.

При этом в договоре фиксируется то, каким образом эта сумма будет определена.

Протокол согласования договорной цены

Например, ее можно установить соглашением между сторонами договора, указать в протоколе с учётом среднерыночных показателей и приложить документы, которые подтверждают эти цифры.

В общем смысле такой акт согласования суммы контракта является дополнительным документом к договору, но не дополнительным соглашением к нему. Имеет смысл оформить его одновременно с заключением контракта или в самые короткие сроки после этого, чтобы официально зафиксировать все условия по оплате.

протокола согласования договорной цены

Образец протокола согласования договорной цены скачать можно ниже. Установленной формы не существует, но можно дать ряд общих рекомендаций о том, какие сведения нужно включить в содержание:

  1. вид документа (наименование);
  2. реквизиты (номер и дата) и место его создания;
  3. названия сторон, заключивших договор;
  4. наименование предмета сделки;
  5. единицы измерения и количество;
  6. стоимость единицы товара и общая сумма (с учётом/без учёта НДС);
  7. указание на то, что акт является неотъемлемой частью договора (реквизиты, место создания).
  8. количество экземпляров.

В текст можно включить любое количество пунктов по желанию участников. Можно подробно указать условия проведения оплаты в размере указанной суммы. При наличии документальных материалов, которые подтверждают определённую стоимость, следует указать их в содержании.

Допускается как печатная форма, так и рукописная. В обязательном порядке документ заверяют подписями либо руководители компаний-участников, либо уполномоченные по доверенности лица.

Протокол согласования начальной (максимальной) цены по 44-ФЗ

Для организаторов закупок по 44-ФЗ предусмотрена возможность проводить совместные закупки (ст. 25 ФЗ № 44).

Полномочия сторон при этом подтверждаются соглашением о проведении совместного конкурса или аукциона. На основании пп. «б» п.6 «Правил проведения совместных конкурсов и аукционов» (утверждены ПП от 28.11.

2013 № 1088), НМЦК при проведении совместной закупки включает в себя сумму НМЦК каждого заказчика.

Однако протокол утверждения НМЦК общей закупки не предусмотрен. Но без такого документа сторонам соглашения не всегда удаётся определить итоговую начальную стоимость совместной закупки. В этом случае поможет оформление акта согласования НМЦК, который будет прилагаться к соглашению о совместной закупке.

Такой документ заключается в произвольной форме, может быть печатным или рукописным. В содержании целесообразно указать:

  • полные наименования заказчиков;
  • наименование предмета отношений;
  • размер НМЦК и её обоснование для каждого заказчика;
  • ее сумму всех заказчиков.

В дальнейшем эта сумма НМЦК указывается при размещении сведений о совместной закупке.

Образец протокола согласования цены 2018 года для исполнения 44-ФЗ

Приложение к Договору поставки товара N ___ от “___”_________ ___ г.

Протокол согласования договорной цены, образец

__________________ “___”__________ ____ г.

__________________, именуем__ в дальнейшем “Поставщик”, в лице __________________, действующ__ на основании __________________, с одной стороны, и __________________, именуем__ в дальнейшем “Покупатель”, в лице __________________, действующ__ на основании __________________, с другой стороны, пришли к соглашению о нижеследующем.

Стороны пришли к соглашению об установлении следующей цены на товар, поставляемый по Договору поставки товара N _______ от “___”_________ ____ г.

————————————————————————— ¦ N ¦ Наименование товара ¦ Единица ¦ Комплектность ¦ Цена за единицу,¦ ¦ п/п ¦ ¦ измерения ¦ ¦ руб. ¦ +——+———————+————+—————+——————+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +——+———————+————+—————+——————+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ——+———————+————+—————+——————

Настоящий протокол является основанием для проведения расчетов между Поставщиком и Покупателем по Договору поставки товара N _____ от “___”________ ___ г.

Протокол согласования договорной цены образец

Протокол согласования цены

к договору № 2531/ПЛД-10

Протокол согласования договорной цены

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Подрядчик – генеральный директор ЗАО Литстрой-холдинг О.В. Жорин, и от лица Субподрядчика – генеральный директор ОАО СтройДевелоп А.Л.

Глебов, удостоверяем, что за выполнения работ по разработке ТЗ и проектной документации на слаботочные и информационные системы по Главному Медиа Центру Спорткомплекса Строителей заинтересованными сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены в сумме 54 910 621 (пятьдесят четыре миллиона девятьсот десять тысяч шестьсот двадцать один) рубль 50 копеек, в том числе НДС 18% – 8 376 196 (восемь миллионов триста семьдесят шесть тысяч сто девяносто шесть) рублей 50 копеек.

Со следующими объемами:

№ п/п Наименование работ и материалов Ед. измерения Объем

Водоотлив из котлована Секция № 1 м3 1500,00

2 Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 Секция № 1 м3 300

3 Перевозка грунта на расстояние до 2 км м3 300

4 Разработка грунта в ручную, устройство приямков и откосов м3 80

5 Устройство песчаной подготовки с уплотнением м3 37,4

6 Устройство ж/б фундаментной плиты МП-2 м3 769,5

7 Гидроизоляция горизонтальная МП-1 м2 742,9

8 Гидроизоляция вертикальная МП-2 (первый слой) м2 222

9 Завоз грунта, планировка и уплотнение (устройство подкрановых путей) м3 200

10 Устройство песчаного основания под плиты (устройство подкрановых путей) м3 20

11 Устройство песчаной подсыпки с уплотнением (устройство подкрановых путей) м3 150

12 Устройство временной дороги к секции № 1 из дорожных плит 3*2 м шт 22

Протокол согласования договорной цены *

ДОГОВОР на создание (передачу) научно-технической продукции г.___________ __________199 г. _________________________________________________________________ (наименование объединения, организации, предприятия), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице __________________ (должность, Ф.И.О.

), действующего на основании ______________________ с одной стороны и _______________________________________________________________________ (наименование объединения, организации, предприятия), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ________________________ (должность, Ф.И.

О), действующего на основании _______________, с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем: I. Предмет договора 1. Заказчик поручает (принимает), а Исполнитель принимает на себя (передает) ____________________________________________________________ (наименование научно-технической продукции). 2.

Научные, технические, экономические и другие требования к научно-технической продукции, являющейся предметом договора _______________________________________________________________________ (содержание требований или наименование, номер, дата документа, в котором они отражены). 3. Срок сдачи работ по договору __________19__г. 4.

и сроки выполнения основных этапов определяются календарным планом, составляющим неотъемлемую часть настоящего договора. 5. Приемка и оценка научно-технической продукции осуществляются в соответствии с требованиями технического задания или иного документа на проведение работ ______________ (наименование, N, число, месяц, год утверждения) от ________199__г.

N______, являющегося частью договора. 6.

Использование научно-технической продукции осуществляется заказчиком на _______________________________________________________ (указать предприятие, организацию) путем ______________________________ (указать, каким образом, когда будет использована научно-техническая продукция – освоение серийного выпуска, применение в качестве труда и т.п.) II.

Стоимость работ и порядок расчетов 7. За выполненную научно-техническую продукцию согласно настоящему договору Заказчик перечисляет Исполнителю в соответствии с протоколом о договорной цене ______ (сумма прописью) рублей. 8.

Оплата производится _________ (единовременно за законченную работу, поэтапно с авансовым платежом, на основе других принципов согласно договоренности Заказчика и Исполнителя). 9. Счета Исполнителя оплачиваются Заказчиком в установленном порядке. III. Порядок сдачи и приемки работ 10.

Перечень научно-технической и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании договора, порядок проведения приемочных испытаний опытных образцов (партий) новой техники, изготавливаемых в соответствии с договором, определен _____________________ (наименование документа) от ____________ N___________, являющегося частью договора. 11. Передача оформленной в установленном порядке документации по отдельным этапам договора осуществляется сопроводительными документами Исполнителя. 12. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки научно-технической продукции с приложением к нему: комплекта научной-технической и другой документации, предусмотрен- ной техническим заданием и условиями договора протокола комиссии по приемке опытных образцов (партий) новой техники, изготовленных по договору (только для договоров, выполнение которых предусматривает приемочные испытания опытных образцов (партий) новой техники) копии протокола научно-технического совета Исполнителя с заключением о соответствии выполненной работы техническому заданию (или иному документу) на ее проведение _________ (наименование, число, месяц и год утверждения). 13.*) Заказчик обязан в срок до ___________ (число, месяц, год) утвердить и сообщить Исполнителю состав комиссии по проведению приемочных испытаний опытных образцов, изготовленных в соответствии с планом работ по договору. 14.*) Исполнитель обязан в срок до _________ (число, месяц, год) уведомить Заказчика о готовности изготовленных образцов к проведению приемочных испытаний (рассмотрению результатов законченной научно- исследовательской работы научно-техническим советом). 15. Заказчик в течение _____ дней со дня получения акта сдачи- приемки работ и отчетных документов, указанных в п.12 настоящего договора, обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки научно-технической продукции или мотивированный отказ от приемки работ. 16. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двухсторонний акт с перечислением необходимых доработок, сроков из выполнения. 17. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по договорной цене. 18. При сокращении сроков выполнения работ, улучшения технико- экономических параметров разработки, повышения экспортных возможностей Заказчика от внедрения работ за проведение Исполнителем вариантных исследований, экспериментов и работ по дизайну с целью удовлетворения специальных требований устанавливается доплата к договорной цене в размере ___________________________________________ (сумма прописью) 19. Если в процессе выполнения работ выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в ____дневный срок после приостановления работы. В этом случа стороны обязаны в _____дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ. IV. Ответственность сторон 20. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 21. Дополнительные, не установленные законодательством санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств____________________________ V. Прочие условия 22. Условия соблюдения прав сторон на создаваемую (передаваемую) научно-техническую продукцию___________ 23. Другие условия по усмотрению сторон________ VI. Срок действия договора и юридические адреса сторон 24. Срок действия договора с _________19__г. по _________19__г. 25. Адреса и расчетные счета сторон Исполнителя _______________________________________________________________________ (почтовый и телеграфный индекс и адрес Исполнителя и банка (счет)), Заказчика _____________________________________________________________ ((почтовый и телеграфный индекс и адрес Заказчика и банка (счет)). 26. К настоящему договору прилагаются:_______ Совершено в ________ __________19__г. в двух экземплярах: по одному для каждой из сторон, причем оба экземпляра имеют одинаковую силу. Исполнитель Заказчик ___________ __________ М.П. М.П. *) Для договоров, выполнение которых предусматривает приемочные испытания опытных образцов (партий) новой техники

Представленные на сайте формы и тексты договоров – всего лишь образцы и их можно использовать, дорабатывая для каждого конкретного случая.

Уважаемые посетители! Группа юридических компаний «Лекс» специализируется в договорном законодательстве и предлагает Вам свои услуги по разработке договора. Юридическую услугу по составлению договора Вы можете заказать одним из следующих способов:

  • направив электронное письмо на адрес: отправить сообщение

    – либо направив запрос с данной страницы, заполнив нижеприведенную форму “Оперативная связь”.

  • ПРОТОКОЛ

    согласования договорной цены на научно-техническую продукцию

    « » 2015 г.

    Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика и от лица Исполнителя удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на создание (передачу) научно-технической продукции в сумме рублей.

    При выполнении (невыполнении) Исполнителем условий договора в соответствии с пунктами договорная цена увеличивается:

  • по пункту на %
  • по пункту на %
  • Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Исполнителем и Заказчиком.

    Источники:uristhome.ru, dogovor4you.ru, dbsd.ru

    Источник: http://zayavlenievsud.ucoz.net/publ/shablony_i_primery_zapolnenija_dogovora/protokol_soglasovanija_dogovornoj_ceny_obrazec/9-1-0-786

    Протокол согласования цены образец

    Протокол согласования цены

    .

    Раздел документа: Образцы документов , Протокол

    Скачать «Протокол согласования договорной цены»

    Скачать «Протокол согласования договорной цены»

    Источник документов раздела «Протокол»: http://dogovor-obrazets.ru/образец/Протокол

    Советуем посмотреть также:

    ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

    Мы, нижеподписавшиеся, начальник (первый заместитель начальника)дирекции по обслуживанию пассажиров, Фамилия, Имя, Отчество, действующийна основании доверенности от «__» ____________ 200_ г.

    Протокол согласования договорной (контрактной) цены на строительство

    Утвержден постановлением Совмина от 03.03.2005 N 235

    Форма

    Приложение к договору строительного подряда от ___ ________ 20__ г.

    N ____ ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ (КОНТРАКТНОЙ) ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО Наименование объекта ______________________________________________________ Основание _________________________________________________________________ Заказчик __________________________________________________________________ Подрядчик _________________________________________________________________ Протокол заседания конкурсной комиссии по выбору победителя торгов ___________________________________________________________________________ Договорная (контрактная) цена подрядных работ по результатам подрядных торгов ______________________________________ тыс. рублей.

    Протокол согласования договорной цены — скачать образец

    Договорная (контрактная) цена подрядных работ в ценах на дату заключения договора строительного подряда _____________ тыс. рублей. Подрядчик Заказчик ______________________________ ______________________________ (должность, подпись) (должность, подпись) М.П. М.П. ______________________________ ______________________________ (инициалы, фамилия) (инициалы, фамилия) Дата _______________

    Источник страницы с документом:http://belforma.net/бланки/Протокол/Протокол_согласования_договорной_контрактной_цены_на_строительство_2

    Протокол согласования цены не является обязательным документом, но поможет существенно снизить риски при заключении договора, если цена контракта к этому моменту точно не определена.

    Стоимость контракта — одно из существенных условий. Однако возникают ситуации, когда все обговорено, все важные условия договора зафиксированы, а конкретная цена все еще не определена.

    В этом случае участники могут заключить договор, но в нем необходимо четко обозначить намерение в ограниченные сроки (их также следует прописать) подписать дополнительную бумагу — утверждение стоимости. При этом в договоре фиксируется то, каким образом эта сумма будет определена.

    Например, ее можно установить соглашением между сторонами договора, указать в протоколе с учётом среднерыночных показателей и приложить документы, которые подтверждают эти цифры.

    В общем смысле такой акт согласования суммы контракта является дополнительным документом к договору, но не дополнительным соглашением к нему. Имеет смысл оформить его одновременно с заключением контракта или в самые короткие сроки после этого, чтобы официально зафиксировать все условия по оплате.

    Протокол согласования договорной цены – образец

    В обязательном порядке документ заверяют подписями либо руководители компаний-участников, либо уполномоченные по доверенности лица.

    Протокол согласования договорной цены

    Протокол согласования цены
    Обзор судебной практики «Уговор строительного подряда».

    Юридическая фирма Чезаре Гражданские дела   Ведение дел в арбитражных судах   Работа с договорами   Сопровождение сделок с недвижимостью (Деловой центр «Северянка», центральный вход)     В параграфе 1 гл вместо сметы протокол согласования договорной цены. Трибунал постановил, собственно произведенные поставщиком работы обязаны быть оплачены (распоряжение ФАС Центрального округа от 5 августа 2005 г.

    Информационно-правовой портал

    При этом протокол согласования стартовой стоимости (договорной цены) в текущем уровне цен с учетом сроков строительства конкретного объекта должен содержать следующие показатели:

    — разбивку затрат заказчика и генподрядчика по статьям: строительно-монтажные работы, оборудование, перечень затрат по гл. 1 (арендная плата, компенсационные выплаты, контрольная геосъемка и т.д.), 9 (страхование, ИГАСН, охрана и т.

    Нужен ли протокол согласования договорной цены по договору подряда?

    На практике стало уже чуть ли не традицией заключать протокол согласования договорной цены. При этом стороны договора не понимая предназначения данного протокола прописывают в протоколе одну единственную строчку примерно следующего содержания: «Стороны пришли к соглашению, что цена договора составляет NNN рублей».

    Сразу же возникает вопрос – зачем для одной строчки делать еще один дополнительный лист (приложение) к Договору.

    Протокол согласования твердой договорной цены на строительство вновь начинаемого объекта

    03.97 No. 251-РП «О расчетах за выполненные работы в строительстве по твердым договорным ценам».

    2. Оплата выполненных в 2002 году работ на объекте должна осуществляться в соответствии с лимитами капитальных вложений, установленных титульными списками строек, с учетом их фактического выполнения.

    1 В случае, если проектно — сметная документация утверждена в базисных ценах 1991 года, стоимостные показатели указываются в ценах 1984 года на основании сводного сметного расчета стоимости строительства.

    Протокол согласования цены

    3 ст. 424 ГК РФ в данном случае не применяется, поскольку соглашение о цене фактически достигнуто, следовательно, договор должен исполняться по этой цене.

    Обстоятельства: Подрядчик полагал, что заказчик в одностороннем порядке применил заниженные коэффициенты начальной (максимальной) цены контракта, что привело к занижению стоимости выполненных подрядчиком работ.

    Источник: http://sudebnaiapomosh.ru/protokol-soglasovaniya-dogovornoy-ceny-25285/

    Поделиться:
    Нет комментариев

      Добавить комментарий

      Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.