Контракт на поставку продуктов питания (поставщик – нерезидент)

Содержание

Образец договора поставки с нерезидентом юридическим лицом

Контракт на поставку продуктов питания (поставщик - нерезидент)

Положения настоящей статьи не распространяются на случаи, когда любая из Сторон по договору обязана разгласить конфиденциальную информацию компетентным органам в соответствии с требованиями законодательства своих стран. 17. Уведомления 17.1.

Любые уведомления по настоящему Договору должны быть направлены в письменной форме способом, позволяющим фиксировать их отправление.

Претензии, рекламации, предложения о внесении изменений в договор и письма, касающиеся исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору должны направляться заказной почтой.

Допускается направление указанных документов по факсу или электронной почте с обязательной досылкой оригиналов в разумные сроки. 18. Общие условия 18.1. Все приложения, упомянутые в настоящем Договоре, являются его неотъемлемой частью. 18.2.

Контракту или в связи с ним, решаются путем партнерских переговоров Сторон. В случае невозможности решения их путем переговоров они подлежат разрешению в Международном коммерческом арбитражном суде при ТПП РФ, г.
Москва, Россия.

Решение Международного коммерческого арбитражного суда является окончательным и обязательным для обеих Сторон. 9.4. Стороны согласны на применение регламента Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ.
10. Важно ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 10.1.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор).
10.2.

Как правильно заключить договор с иностранным юридическим лицом в 2018 году

  • Договор оказания услуг с нерезидентом: образец составления документа
    • Ндс при оказании услуг иностранной организации-нерезидента рф- российская организация ндс не уплачивает
  • Договор на оказание юридических услуг с нерезидентом
  • Договор с нерезидентами России на выполнение работ и оказание услуг

Договор оказания услуг с нерезидентом: образец составления документа Важным моментом, указанным в этом документе в отношении производственного взаимодействия с иностранцем зафиксирована возможность сотрудничества российских работодателей с нерезидентами в рамках гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг).

Договор поставки с нерезидентом

Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств и об их влиянии на способность исполнения стороной своих обязательств по Договору, а также предполагаемый срок его исполнения. 12.5.

Наличие обстоятельств непреодолимой силы, их влияние и продолжительность действия должны быть подтверждены Торгово-промышленной палатой соответствующей страны или другим компетентным органом или организацией.
12.6.

13. Арбитраж 13.1.

Договор поручения на поиск контрагентов, осуществляемый нерезидентом

Каждый договор уникален и его условия зависят от особенностей ряда условий и воли сторон. Вы можете прочитать и скачать нужный шаблон.

Договор с нерезидентами России на выполнение работ и оказание услуг Заключение гражданско-правовых договоров между сахарными заводами (резидентами Россий­ской Федерации) и нерезидентами на сегодняш­ний день — это одна из наиболее распространен­ных форм оформления взаимоотношений.
регули­руемых гражданским законодательством РФ, по договорным отношениям и возможным конфлик­тным ситуациям, возникающим между сторонами. Следует отметить необходимость соблюдения обя­зательных правил, регулирующих такие отноше­ния.
Налоговый режим НДС, применяемый в отношении услуг, предоставляемых нерезидентам, зависит от специфики, вида и сущности экономической операции.

Договор с нерезидентом на оказание услуг

Поставщик обязуется поставлять Покупателю на условиях CIF российский порт на море согласно интерпретации «Инкотермс 2000» товары бытового назначения, именуемые далее «Товары». 1.2. Поставка Товаров осуществляется в количестве, ассортименте и в сроки согласно приложению N 1 к настоящему Договору, которое является его неотъемлемой частью.

1.3. Технические характеристики закупаемых Товаров указаны в Приложении N 2 к настоящему Договору, которое является его неотъемлемой частью. 2. Обязательства Поставщика 2.1. Поставщик обязуется: 2.1.1.

Поставить Покупателю Товары в объеме, сроки и на условиях настоящего Договора. 2.1.2. Обеспечивать Покупателя соответствующими образцами, каталогами, брошюрами и обновляемой информацией относительно поставляемых Товаров на русском и языках.

3. Обязательства Покупателя 3.1. Покупатель обязуется: 3.1.1.

Контракт на поставку продуктов питания (поставщик — нерезидент)

Успешное производственное взаимодействие резидента и нерезидента в рамках гражданско-правового договора на оказание услуг возможно только в случае готовности нерезидентом представить определенный набор обязательных документов: Оплата работ может осуществляться в любой валюте, удобно сторонам соглашения, но все налоговые выплаты в дальнейшем могут производиться только в российской валюте с пересчетом выплаченной суммы по курсу ЦБ РФ на момент оказания услуги. При указании такой возможности в перечисленных под основной частью договора документах, может быть подготовлен нотариально заверенный дополнительный экземпляр на иностранном языке, удобном для исполнителя. Четкое следование всем требованиям российского законодательства при приеме на работу в рамках этого договора нерезидентов дает возможность решать трудовые споры при их возникновении почти всегда на стадии досудебного урегулирования. Непреодолимая сила 12.1. Каждая из сторон освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если она докажет, что оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, таких как: пожар, взрыв, наводнение, землетрясение, забастовка, запретов правительства, и другие обстоятельства непреодолимой силы, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить, ни принять обстоятельства в расчет при заключении Договора. 12.2. Освобождение от ответственности действует лишь на тот период, в течение которого существуют данные обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

12.3. При наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств сторона должна незамедлительно известить об этом в письменной форме другую сторону. 12.4.

Претензии по качеству и количеству Товара предъявляются Покупателем Продавцу только в течение 20 дней с даты поставки Товара на основании актов, составленных при участии экспертов ТПП РФ или другой независимой международной экспертизы. Экспертиза производится за счет Покупателя. 8.2.

Претензии по количеству могут быть заявлены Покупателем на основании генерального акта выгрузки судна и акта извещения, подписанных представителем таможни, порта и капитаном судна. 8.3. Продавец должен рассмотреть предъявленные претензии в течение 30 дней с даты их поступления и ответить Покупателю по существу заявленных претензий.

Взаиморасчеты между сторонами могут производиться с учетом принятых Продавцом претензий. 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 9.1.

Обстоятельствами непреодолимой силы, исключающими наступление ответственности Сторон (форс-мажор), признаются: — война или военные действия, восстание, наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемии (эпизоотии) и иные природные катастрофы, акты органов государственной власти и управления, существенно влияющие на исполнение обязательств, а также все другие события и обстоятельства, не зависящие от воли Сторон настоящего Контракта; — пожар на судне, перевозящем Товар, повлекший уничтожение или порчу Товара, либо его задержку, затопление, взрыв или иные случаи; — уничтожение или повреждение судна или порча Товара в результате стихийного бедствия, сильного шторма и прочих подобных обстоятельств; — вина экспортера или перевозчика, связанная с задержкой прибытия Товара. 10.3.

Источник: http://law-uradres.ru/obrazets-dogovora-postavki-s-nerezidentom-yuridicheskim-litsom/

Договор поставки продовольственных товаров – Договор поставки товаров, продукции

Контракт на поставку продуктов питания (поставщик - нерезидент)

г. _____________(дата заключения договора)

(Полное наименование хозяйствующего субъекта, осуществляющего поставку продовольственных товаров), именуемый в дальнейшем “Поставщик”, в лице (должность, Ф. И. О.), действующего на основании (Устава, Положения, Доверенности), с одной стороны и

(полное наименование хозяйствующего субъекта, осуществляющего торговую деятельность), именуемый в дальнейшем “Покупатель”, в лице (должность, Ф. И. О.), действующего на основании (Устава, Положения, Доверенности), с другой стороны, а вместе именуемые “Стороны”, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю продовольственные товары в обусловленные настоящим договором сроки, а Покупатель обязуется принять и оплатить их.

1.2. Ассортимент и количество продовольственных товаров определяются в спецификациях, которые согласовываются Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. Получателем товаров является (покупатель или иное лицо).

2. Качество товара

2.1.

Поставщик гарантирует, что поставляемые по настоящему договору товары соответствуют по качеству действующим в РФ ГОСТам, техническим условиям (ТУ), медико-биологическим требованиям и санитарным нормам качества продовольственного сырья и пищевых продуктов, а также удовлетворяют требованиям, установленным федеральным законом от 02.01.2000 г. N 29-ФЗ “О качестве и безопасности пищевых продуктов”.

2.2. Качество поставляемых по настоящему договору товаров подтверждается действующими сертификатами соответствия и прочими документами, подтверждающими соответствие качества товара действующим в РФ требованиям.

Срок действия сертификатов соответствия должен иметь силу в течение всего срока годности/реализации товаров. Сертификаты соответствия входят в состав комплекта сопроводительной документации на товар и в обязательном порядке передаются Покупателю.

2.3. Товар должен быть надлежащим образом упакован и замаркирован в соответствии с ГОСТами и ТУ. Тара должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и хранении и исключать свободный доступ к нему.

2.4. Сопроводительные документы на товар оформляются на русском языке и должны содержать необходимый и достаточный объем информации о товаре.

2.5. Поставщик обязан поставить товар с остаточным сроком годности не менее 50%.

2.6. Покупатель вправе возвратить Поставщику продовольственные товары с истекшим сроком реализации, только в случаях, если возврат таких товаров допускается или предусмотрен законодательством Российской Федерации.

Возврат товаров будет производиться по цене ____________ (это может быть та же цена, по которой товар был продан покупателю, либо цена с дисконтом).

Примечание.

Хлеб и хлебобулочные изделия могут находиться в продаже на предприятиях торговли после выхода из печи не более срока, установленного в п. 3.11.8. Санитарных правил и норм СанПиН 2.3.4.

545-96 “Производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий”, утв. постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 25 сентября 1996 г. N 20).

По истечении этих сроков продажа хлеба и хлебобулочных изделий запрещается, и они подлежат изъятию из торгового зала и возвращаются поставщику как черствые.

3. Периоды и порядок поставки товаров

3.1. Товары поставляются в течение срока действия договора отдельными партиями.

3.2. Периоды поставки отдельных партий – ____________.

3.3. График поставки товаров: (декадный, суточный, часовой и т.п.).

3.4. Досрочная поставка товаров может производиться с согласия Покупателя. Товары, поставленные досрочно и принятые покупателем, засчитываются в счет количества товаров, подлежащих поставке в следующем периоде.

3.5. Поставка товаров осуществляется путем отгрузки (передачи) товаров Получателю, указанному в настоящем договоре.

3.6. Доставка товаров осуществляется Поставщиком путем отгрузки их (указать вид транспорта).

4. Приемка продовольственных товаров Покупателем

4.1. Покупатель (получатель) обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие продовольственных товаров, поставленных в соответствии с настоящим договором.

4.2. Принятые Покупателем (получателем) товары должны быть им осмотрены в срок ____________.

Покупатель (получатель) обязан в этот же срок проверить количество и качество принятых товаров и о выявленных несоответствиях или недостатках товаров незамедлительно письменно уведомить Поставщика.

4.3. В случае получения поставленных товаров от транспортной организации Покупатель (получатель) обязан проверить соответствие товаров сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, а также принять эти товары от транспортной организации с соблюдением правил, предусмотренных законами и иными правовыми актами, регулирующими деятельность транспорта.

4.4. Поставщик, допустивший недопоставку товаров в отдельном периоде поставки, обязан восполнить недопоставленное количество товаров в следующем периоде (периодах) в пределах срока действия настоящего договора.

4.5. Покупатель вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия товаров, поставка которых просрочена. Товары, поставленные до получения Поставщиком уведомления, Покупатель обязан принять и оплатить.

4.6. Ассортимент товаров, недопоставка которых подлежит восполнению, определяется соглашением Сторон. При отсутствии такого соглашения Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товаров в ассортименте, установленном для того периода, в котором допущена недопоставка.

4.7. Поставка товаров одного наименования в большем количестве, чем предусмотрено договором поставки, не засчитывается в покрытие недопоставки товаров другого наименования, входящих в тот же ассортимент, и подлежит восполнению, кроме случаев, когда такая поставка произведена с предварительного письменного согласия Покупателя.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Поставщик обязан:

5.1.1. Отгружать товар в адрес Получателя указанным транспортом в согласованные сроки.

5.1.2. Извещать надлежащим образом получателя об отправке товара, а также направлять ему другие извещения, требующиеся ему для осуществления обычно необходимых мер для принятия поставки товара.

5.1.3. Предоставлять Покупателю транспортные и сопроводительные документы.

5.1.4. За свой счет обеспечить упаковку и тару, необходимую для поставки продовольственных товаров.

5.1.5. В случае недопоставки товаров в отдельном периоде поставки, восполнить недопоставленное количество товаров в следующем периоде (периодах) в пределах срока действия настоящего договора.

5.2. Покупатель (получатель) обязан:

5.2.1. Оплатить поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных настоящим договором.

5.2.2. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие продовольственных товаров, поставляемых в соответствии с настоящим договором.

5.2.3. Возвратить Поставщику многооборотную тару и средства пакетирования, в которых поступил товар, в месте отгрузки во время следующей поставки товаров или в любое другое время по требованию Поставщика.

5.3. Покупатель (получатель) вправе отказаться от оплаты товаров ненадлежащего качества, а если такие товары оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм впредь до замены товара.

Примечание.

Права и обязанности хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, и хозяйствующих субъектов, осуществляющих поставку продовольственных товаров, в связи с заключением и исполнением договора поставки продовольственных товаров предусмотрены ст. 9 Федерального закона от 28 декабря 2009 г. N 381-ФЗ “Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации”

6. Переход рисков, связанных с товаром

6.1. Поставщик несет все риски, потери или повреждения товара до момента его поставки Получателю.

6.2. Получатель несет все риски, потери или повреждения товара с момента его получения.

7. Цена и порядок расчетов

7.1. Покупатель оплачивает поставляемые ему Поставщиком товары по ценам, указанным в спецификации.

7.2.

В случае, если федеральными законами предусмотрено государственное регулирование цен на отдельные виды товаров, торговых надбавок (наценок) к ценам на них (в том числе установление их предельных (максимального и (или) минимального) уровней органами государственной власти), цены на такие товары, торговые надбавки (наценки) к ценам на них устанавливаются в соответствии с указанными федеральными законами, а также принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами данных органов государственной власти и (или) нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

7.3. Перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости и порядок установления предельно допустимых розничных цен на них устанавливаются Правительством Российской Федерации.

7.4. Оплата производится в безналичном порядке за каждую партию товара отдельно по следующим правилам:

7.4.1. Продовольственные товары, на которые срок годности установлен менее чем десять дней, подлежат оплате в срок не позднее чем десять рабочих дней со дня приемки таких товаров Покупателем (получателем).

7.4.2. Продовольственные товары, на которые срок годности установлен от десяти до тридцати дней включительно, подлежат оплате в срок не позднее чем тридцать календарных дней со дня приемки таких товаров Покупателем (получателем).

7.4.3. Продовольственные товары, на которые срок годности установлен свыше тридцати дней, а также алкогольная продукция, произведенная на территории Российской Федерации, подлежат оплате в срок не позднее чем сорок пять календарных дней со дня приемки таких товаров Покупателем (получателем).

7.5. Оплата продовольственных товаров в срок, установленный правилами, определенными пунктом 7.4. настоящего договора, осуществляется при условии исполнения Поставщиком обязанности по передаче документов, относящихся к поставкам таких товаров.

7.6. В случае, если Поставщик не передает или отказывается передать Покупателю документы, которые он должен передать, сроки оплаты продовольственных товаров, установленные правилами, определенными пунктом 7.4. настоящего договора, увеличиваются на период предоставления Поставщиком по запросу Покупателя указанных документов.

7.7. Стороны пришли к соглашению о включении в цену настоящего договора вознаграждения, выплачиваемого Покупателю в связи с приобретением им у Поставщика определенного количества продовольственных товаров – (вписать нужное количество).

Размер вознаграждения составляет (вписать нужное (не может превышать десять процентов от цены приобретенных продовольственных товаров)). Размер указанного вознаграждения не учитывается при определении цены продовольственных товаров.

Не допускается выплата указанного вознаграждения в связи с приобретением Покупателем отдельных видов социально значимых продовольственных товаров, указанных в перечне, установленном Правительством Российской Федерации.

8. Ответственность Сторон

8.1. В случае существенного нарушения требований к качеству товара Поставщик обязан по выбору Покупателя вернуть ему уплаченную за товар сумму или заменить товар ненадлежащего качества товаром, соответствующим требованиям, предъявляемым к данному виду продовольственных товаров.

8.2. За недопоставку или просрочку поставки товаров Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере ______% от стоимости всей партии товаров за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

8.3. За несвоевременную оплату переданного в соответствии с настоящим договором товара Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере ______% от суммы задолженности за каждый день просрочки.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке в случае существенного нарушения договора одной из Сторон.

9.2. Нарушение договора Поставщиком предполагается существенным в случаях:

  • поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок;
  • неоднократного нарушения сроков поставки товаров.

9.3. Нарушение договора Покупателем предполагается существенным в случаях неоднократного нарушения сроков оплаты товаров.

9.4. Настоящий договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной Стороной уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении.

9.5. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

9.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, – по одному для каждой из Сторон.

9.7. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до (указать срок).

9.8. В случае если ни одна из Сторон после истечения срока действия договора не заявит о его расторжении, то договор продлевается на тех же условиях на тот же срок.

9.9. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 28 декабря 2009 г.

N 381-ФЗ “Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации”, Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-I “О защите прав потребителей”, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

10. Реквизиты и подписи Сторон

ПоставщикПокупатель
____________Поставщик ____________М. П.____________Покупатель ____________М. П.

Источник: https://dogovor-urist.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2/

Договор поставки продуктов питания

Контракт на поставку продуктов питания (поставщик - нерезидент)

Договор поставки продуктов питания. Цена договора поставки продовольственных товаров, заключаемого между хозяйствующим субъектом, осуществляющим поставки продовольственных товаров, и хозяйствующим субъектом, осуществляющим торговую деятельность, определяется исходя из цены продовольственных товаров, установленной соглашением сторон договора поставки продовольственных товаров.

Соглашением сторон договора поставки продовольственных товаров может предусматриваться включение в его цену вознаграждения, выплачиваемого хозяйствующему субъекту, осуществляющему торговую деятельность, в связи с приобретением им у хозяйствующего субъекта, осуществляющего поставки продовольственных товаров, определенного количества продовольственных товаров.

Размер указанного вознаграждения подлежит согласованию сторонами этого договора, включению в его цену и не учитывается при определении цены продовольственных товаров.

Совокупный размер вознаграждения, выплачиваемого хозяйствующему субъекту, осуществляющему торговую деятельность, в связи с приобретением им у хозяйствующего субъекта, осуществляющего поставки продовольственных товаров, определенного количества продовольственных товаров, и платы за оказание услуг по продвижению товаров, логистических услуг, услуг по подготовке, обработке, упаковке этих товаров, иных подобных услуг не может превышать пять процентов от цены приобретенных продовольственных товаров. При расчете указанного совокупного размера не учитывается сумма налога на добавленную стоимость, предъявляемая хозяйствующим субъектом, осуществляющим поставки продовольственных товаров, к оплате хозяйствующему субъекту, осуществляющему торговую деятельность, в связи с приобретением данных товаров, а в отношении подакцизных продовольственных товаров не учитывается также сумма акциза, исчисленная в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

В договоре поставки продовольственных товаров не допускается установление запрета на перемену лиц в обязательстве по такому договору путем уступки требования, а также ответственности за несоблюдение указанного запрета сторонами такого договора. Исполнение (реализация) указанного договора в соответствующей части не допускается.

Запрещается заключать между собой договор поставки продуктов питания, содержащий условие о возврате хозяйствующему субъекту, осуществившему поставки продовольственных товаров, таких товаров, на которые срок годности установлен до тридцати дней включительно, либо о замене таких товаров на такие же товары, либо о возмещении их стоимости, за исключением случаев, если иное допускается или предусмотрено законодательством РФ.

г. Москва
«__» ________ 20__ г.

Индивидуальный предприниматель Русинов Артем Александрович (ОГРН ИП), именуемый в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и _________________________, именуемое (ый) в дальнейшем «Покупатель», в лице ___________________, действующего на основании _________________ с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. На условиях настоящего договора Поставщик обязуется поставлять (передавать в собственность) Покупателю, а Покупатель принимать и оплачивать продукты питания (далее — «Товар»).

1.2. Цена, количество и общая стоимость поставляемого Товара указывается в товарных накладных и счетах-фактурах.

1.3. Поставка Товара осуществляется партиями на основании заявок Покупателя и при наличии соответствующего Товара на складе Поставщика в течение 1-2 календарных дней с момента получения заявки от Покупателя. Заявка может быть сделана как письменно, в том числе по факсу, электронной почте, так и устно, в том числе в форме телефонной заявки.

1.4. Заявка Покупателя должна содержать наименование, ассортимент, количество, дату поставки, способ поставки (доставка либо выборка со склада Поставщика), адрес, по которому он должен быть поставлен (в случае поставки Товара с условием его доставки), а также имя (наименование) лица, являющегося получателем Товара по настоящему договору (далее — Получатель).

1.5. Товар приобретается Покупателем для использования в предпринимательской деятельности в целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

1.6. Поставщик констатирует, что Товар принадлежит ему на праве собственности, не является предметом залога, под арестом не состоит, свободен от любых прав третьих лиц, ввезен на территорию РФ с соблюдением всех установленных законодательством РФ правил.

2. КАЧЕСТВО ТОВАРА. ТАРА (УПАКОВКА)

2.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям законодательства РФ, Товар должен быть пригоден для использования по назначению. Поставщик гарантирует соответствие качества Товара требованиям обязательных на территории РФ стандартов и нормативов.

3. ПОРЯДОК ОТГРУЗКИ И ПРИНЯТИЯ ТОВАРА

3.1. Покупатель не вправе отказаться от приемки товара, доставленного в соответствии с заявкой, за исключением случаев поставки некачественного товара.

3.2. В целях принятия Товара, поставляемого на условиях его доставки. Покупатель в письменной форме с проставлением печати уведомляет Поставщика о перечне лиц, уполномоченных принимать Товар и подписывать документы, оформляющие передачу Товара. (Приложение № 1).

В случае изменения перечня указанных лиц Покупатель обязуется незамедлительно извещать об этом Поставщика в письменной форме. Поставщик вправе не передавать Товар лицам, не указанным в соответствующем перечне, с отнесением всех неблагоприятных последствий на Покупателя.

3.3. Принятие Товара, поставляемого на условиях выборки на складе Поставщика, осуществляется только при наличии у представителя Покупателя подлинника доверенности, форма и содержание которой соответствуют требования гражданского законодательства РФ.

3.4. Обязательства Поставщика по передаче соответствующей партии Товара считаются исполненными: с момента передачи (вручения) Товара Покупателю.

3.5. Покупатель либо Получатель проводит проверку Товара на предмет соответствия заявке и товарной накладной (иному товаросопроводительному документу) по наименованию (ассортименту), количеству, товарному виду, качеству (видимым недостаткам, т.е.

тем недостаткам, которые могут быть выявлены без вскрытия тары/упаковки) — в момент принятия Товара.

Товар считается принятым по наименованию (ассортименту), количеству, товарному виду, качеству (видимые недостатки) с момента подписания товарной накладной и/или иного товаросопроводительного документа уполномоченным лицом.

3.6.

При выявлении некачественного Товара при вскрытии тары/упаковки (скрытые недостатки) Покупатель вправе предъявить требования, предусмотренные законом, если Товар хранился Покупателем либо Получателем при соблюдении необходимых ТУ, стандартов и нормативов. Вызов представителя Поставщика для проверки обоснованности претензий Покупателя по качеству Товара обязателен. При невыполнении указанного требования Поставщик освобождается от ответственности за поставку некачественного Товара.

3.7. С согласия Покупателя поставка недостающего количества товара может быть произведена в следующей партии без возврата соответствующей уплаченной суммы и изменения расчетных документов. В случае поставки и принятия Покупателем товара в количестве, превышающем ранее согласованное количество, разница подлежит включению в последующие расчетные документы и оплате.

4. РАСЧЕТЫ ЗА ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ТОВАР

4.1. Оплата соответствующей партии Товара производится Покупателем в течение _____ (________) календарных дней с момента поставки Товара. Покупатель может оплатить товар раньше указанного срока или при приемке товара.

4.2. Покупатель оплачивает товар путем перевода денежных средств на расчетный счет Продавца.

4.3. Стороны обязуются ежеквартально производить сверку расчетов за фактически поставленный Товар за истекший квартал. Возникшие разногласия оформляются письменно с приложением копий документов, на которые ссылается соответствующая Сторона в обоснование своих возражений.

4.4. Поставщиком Покупателю устанавливается кредитный лимит в размере ____________ рублей.

Под кредитным лимитом подразумевается сумма единовременной задолженности Покупателя перед Поставщиком, включая задолженность по отгрузкам, дата оплаты по которым еще не наступила.

При достижении максимально допустимого кредитного лимита, Покупатель до отгрузки очередной партии товара обязан оплатить сумму задолженности перед Поставщиком. Кредитный лимит может, изменяется поставщиком в одностороннем порядке.

4.5. В случае существенного нарушения договора Покупателем, а именно: неоднократного нарушения сроков оплаты Товара, Поставщик вправе в одностороннем внесудебном порядке изменить срок и форму оплаты Покупателем товара (ч. 1., ч.З ст. 523 ГК РФ).

В таком случае Поставщик обязан уведомить Покупателя об изменении срока и формы оплаты Товара.

Срок и форма оплаты Товара считаются измененным с момента получения Покупателем соответствующего уведомления об изменении договора, если иной срок изменения договора не предусмотрен в уведомлении либо не определен соглашением сторон.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. При нарушении срока оплаты Товара, предусмотренного разделом 4 настоящего договора, Поставщик вправе взыскать с Покупателя неустойку в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки.

При этом Поставщик вправе приостановить поставку Товара по следующим заявкам, поступившим от Покупателя, до полной оплаты ранее переданного Покупателю Товара, а также неустойки, предусмотренной настоящим разделом договора.

5.2. При необоснованном отказе от принятия Товара Покупателем либо Получателем, Поставщик вправе взыскать с Покупателя неустойку в размере 0,1 % стоимости непринятого Товара.

5.3. Уплата Покупателем неустойки, предусмотренной настоящим разделом, не лишает Поставщика права требовать от него также возмещения убытков, причиненных неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением своих обязательств по договору, в полной сумме сверх неустойки.

5.4. Уплата неустойки, предусмотренной настоящим разделом, и возмещение убытков причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору и не влечет за собой расторжение договора.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров. В случае не достижения согласия при рассмотрении спорных вопросов сторона, выдвинувшая требование, направляет другой стороне претензию, которая рассматривается последней в 10-дневный срок с момента ее получения.

6.2. В случае не урегулирования спора в претензионном порядке в срок, предусмотренный п.6.1, этот спор подлежит передаче на рассмотрение Арбитражного суда Московского края.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 20__ г.

7.2. Если за 30 календарных дней до истечения срока действия настоящего договора ни одна из сторон не заявит о своем намерении прекратить его действие, настоящий договор считается продленным на следующий календарный год.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Изменение и расторжение настоящего договора поставки продуктов питания осуществляются по письменному соглашению Сторон. В случаях, предусмотренных данным договором (п. 4.5.), действующим гражданским законодательством РФ, настоящий договор поставки продуктов может быть изменен или расторгнут по требованию одной из Сторон, как в одностороннем порядке, так и по решению суда.

8.2.

Стороны обязуются в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно извещать друг друга об изменении своего наименования (имени), места нахождения (места жительства), организационно-правовой формы (статуса индивидуального предпринимателя), почтовых, платежных реквизитов и т.п. В противном случае Сторона, не уведомившая другую Сторону о произошедших изменениях, несет риск (риски поставщика) наступления неблагоприятных последствий и не вправе ссылаться на соответствующие обстоятельства.

8.3. Настоящий договор поставки продуктов питания составлен на русском языке в двух экземплярах — по одному экземпляру для каждой Стороны, при этом оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

8.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик: ______________

Покупатель: _____________

В соответствии с условиями договора поставки продуктов питания № ___ от «__» ________ 20__ г., сообщаем Вам, что приемка товара по адресу: ________________

Будет осуществляться нашими сотрудниками:

Фамилия Имя Отчество: ___________ Должность: ___________ Паспорт: ___________

Образец подписи: ___________

Источник: https://law-raa.ru/dogovor-postavki-produktov-pitaniya.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.