Договор поставки товаров по отгрузочным разнарядкам

Содержание

Договор поставки товара по отгрузочным разнарядкам (товар изготавливается поставщиком; поставляется путем сдачи транспортной организации; доставляется железнодорожным транспортом)

Договор поставки товаров по отгрузочным разнарядкам

дата и место подписания

_________________, именуем__ в дальнейшем “Поставщик”, в лице _________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и _________________, именуем__ в дальнейшем “Покупатель”, в лице _________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
——————————–

Поставщиком является лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность (статья 506 Гражданского кодекса Российской Федерации).

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договором в течение срока его действия Поставщик обязуется изготавливать и передавать товар по согласованной номенклатуре получателям в соответствии с разнарядками Покупателя, а Покупатель обязуется обеспечить надлежащую приемку товара и оплатить его в размере и порядке, предусмотренных настоящим Договором.

1.2. Ассортимент товара и цена, по которой Поставщик обязуется поставлять товар в рамках настоящего Договора, указаны в Спецификации (Приложение N 1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. ЦЕНА, КОЛИЧЕСТВО, КАЧЕСТВО ТОВАРА

2.1.

Наименование, цена единицы, количество товара и общая сумма Договора, требования к качеству и комплектности товара определяются Поставщиком по согласованию с Покупателем и отражаются в согласованной сторонами разнарядке (отгрузочные разнарядки), которая после оформления становится неотъемлемой частью настоящего Договора. Разнарядка подписывается уполномоченными представителями сторон и скрепляется печатями. При необходимости стороны вправе в разнарядке согласовать также иные условия.

2.2. Качество товара должно соответствовать требованиям, указанным в сертификатах соответствия или других документах, определяющих качество товара.

2.3. Проверка качества, комплектности товара, а также упаковки (тары) производится Покупателем либо получателем в установленном порядке после прибытия товара на станцию назначения.

При этом Покупатель (получатель) обязан в течение ____ дней письменно уведомить Поставщика о выявленных несоответствиях товара условиям Договора.

Если такое уведомление от Покупателя к Поставщику не поступит в течение _____ дней с даты прибытия товара на станцию назначения, то считается, что Поставщик надлежащим образом выполнил условия Договора, касающиеся качества, количества, комплектности, тары (упаковки) и сроков поставки.

2.4. Увеличение Поставщиком цены товара в одностороннем порядке в течение срока действия настоящего Договора не допускается.

2.5. Каждая партия товара по количеству, качеству и комплектности также должна соответствовать требованиям, указанным в разнарядке.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. В течение срока действия настоящего Договора обеспечивать производство товара, являющегося предметом настоящего Договора, в количестве, необходимом для полного выполнения своих обязательств перед Покупателем.

3.1.2. Осуществлять поставку товара в установленные в разнарядке сроки.

3.1.3. Немедленно извещать Покупателя обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение Поставщиком своих обязательств по поставке товара.

3.1.4. Поставлять товар надлежащего качества.

3.2. Покупатель обязан:

3.2.1. Обеспечивать приемку товара соответствующими получателями после его прибытия на станцию назначения.

3.2.2. Оплачивать приобретаемый товар в порядке и сроки, установленные в настоящем Договоре.

3.2.3. Предоставлять Поставщику отгрузочные разнарядки не позднее чем за _____ дней до отправки соответствующей партии товара.

3.3. Поставщик вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего Договора в случаях неоднократного нарушения сроков оплаты, непредставления отгрузочных разнарядок в течение более чем _____ календарных месяцев, а также в других случаях, предусмотренных законом и настоящим Договором.

3.4.

Покупатель вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего Договора, в случае если __% товара хотя бы одной партии окажется ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя или указанного Покупателем иного получателя товара срок, а также неоднократного нарушения сроков поставки. Покупатель также вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора и в других, предусмотренных законом и Договором случаях.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Оплата товара производится Покупателем на основании счетов, выставляемых Поставщиком, в течение ____ дней после получения Покупателем счета. Счета выставляются Поставщиком в течение ___ дней после получения от Покупателя соответствующей отгрузочной разнарядки.

4.2. Поставщик вправе не производить отгрузку товара по соответствующей отгрузочной разнарядке, если к дате очередной отгрузки за Покупателем будет числиться задолженность по предыдущим отгрузкам. В этом случае надлежащей датой отгрузки соответствующей партии товара по отгрузочной разнарядке будет считаться следующий рабочий день после погашения Поставщиком соответствующей задолженности.

4.3. В подтверждение оплаты Покупатель обязуется предоставлять Поставщику по факсу копии платежных поручений с обязательным указанием цели платежа (оплата по Договору N _____ от “__”_________ ____ г., счету N ________ от “__”_______ ____ г. и т.д.).

5. ПОСТАВКА, ОТГРУЗКА И ПРИЕМКА ТОВАРА

5.1. Поставщик отгружает товар получателям согласно указаниям Покупателя на основании отгрузочных разнарядок, подписанных Покупателем. В разнарядках должны быть указаны отгрузочные реквизиты получателя, наименование, количество товара, даты составления и отправки разнарядки Продавцу и другие необходимые сведения.

5.2. Отгрузочные разнарядки предоставляются Покупателем не реже ___ и не чаще ____ раз в месяц. Количество подлежащего отправке товара по одной разнарядке не должно быть менее _____ и более ______ единиц товара.

5.3. При поступлении от Покупателя отгрузочной разнарядки соответствующее количество товара надлежащим образом упаковывается и резервируется за Покупателем. Отправка партии товара осуществляется по указанным в отгрузочной разнарядке реквизитам в течение _____ после получения разнарядки.

5.4. Соответствующая партия товара по количеству должна соответствовать требованиям, указанным в разнарядке.

5.5. Обязательства Поставщика по поставке соответствующей партии товара считаются выполненными с даты сдачи товара транспортной организации при условии отправки товара по транспортным реквизитам получателя, указанным в соответствующей отгрузочной разнарядке.

5.6. Приемка товара осуществляется указанным в отгрузочной разнарядке получателем либо уполномоченным представителем Покупателя в соответствии с принятыми на железной дороге правилами.

5.7. Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке при условии бережного с ним обращения.

5.8. Право собственности на соответствующую партию товара переходит к Покупателю после оплаты им этой партии товара.
Риск случайной гибели или случайного повреждения товара несет Покупатель с момента передачи Поставщиком товара транспортной организации для отправки Получателю.

5.9. Доставка товара получателям осуществляется железнодорожным транспортом.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае нарушения условий настоящего Договора стороны несут ответственность, установленную настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случаях когда Покупатель (получатель) не принимает товар без законных на то оснований, Поставщик вправе отказаться от исполнения Договора.

При этом Покупатель обязан уплатить Поставщику штраф в размере ___% от стоимости товара, оплатить Поставщику расходы по транспортировке и хранению товара в полном объеме и возместить убытки в виде неполученной прибыли от продажи товара.

При этом при исчислении неполученной прибыли стороны исходят из того, что она составляет не менее ____% от стоимости соответствующей партии товара.

6.3. За просрочку оплаты товара Покупатель уплачивает пеню в размере ___% за каждый день просрочки от стоимости неоплаченного товара. При этом общая сумма пени не может превышать подлежащей оплате стоимости товара.

6.4. За просрочку поставки товара Поставщик уплачивает Покупателю пеню из расчета ____% от стоимости соответствующей партии товара за каждый день просрочки. При этом общая сумма пени не может превышать стоимости непоставленной в срок партии товара.

6.5. Установленная законом или Договором неустойка за недопоставку или просрочку поставки товаров взыскивается с Поставщика до фактического исполнения обязательства в пределах его обязанности восполнить недопоставленное количество товаров в последующих периодах поставки (иное может быть предусмотрено в Договоре).

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимых препятствий, под которыми понимаются: стихийные бедствия, массовые беспорядки, запретительные действия властей и иные форс-мажорные обстоятельства.

7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры по настоящему Договору стороны будут по возможности решать путем переговоров.

8.2. При недостижении согласия споры решаются в Арбитражном суде __________.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до “___”_________ _____ г.

9.2. Договор может быть изменен или расторгнут только по соглашению сторон, если иное не предусмотрено законодательством. Стороны вправе продлить действие договора на новый срок.

9.3. Изменение, расторжение или продление срока действия Договора оформляется дополнительным соглашением, подписываемым сторонами, либо путем обмена письмами, телеграммами, телетайпограммами, телефонограммами, радиограммами с подтверждением их получения.

9.4. Сторона, получившая предложение об изменении или о расторжении Договора либо о продлении срока действия Договора, обязана дать ответ другой стороне не позднее 10 дней после получения предложения. При недостижении сторонами соглашения спор между сторонами разрешается по заявлению заинтересованной стороны в судебном порядке.

9.5. Односторонний отказ от исполнения Договора (полностью или частично) допускается: в случае существенного нарушения Договора одной из сторон;

при поставке товаров с отступлением по качеству от стандартов,

Источник: https://www.xn----ctbbbejw6bbbwcle.xn--p1ai/index.php?doc=2059

Договор поставки (отгрузка товара осуществляется по отгрузочной разнарядке)

Договор поставки товаров по отгрузочным разнарядкам

Г. [место заключения договора][дата заключения договора]
[полное наименование юридического лица] в лице [Ф. И. О., должность], действующего на основании [Устава, Положения, Доверенности], именуемое в дальнейшем “Поставщик”, с одной стороны и

[полное фирменное наименование акционерного общества] в лице [Ф. И. О., должность], действующего на основании [Устава, Положения, Доверенности], именуемое в дальнейшем “Покупатель”, с другой стороны, а вместе именуемые “Стороны”, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю товары в обусловленные настоящим договором сроки, а Покупатель обязуется принять и оплатить их.

1.2. Ассортимент и количество товаров определяется в спецификации, которая согласовывается Сторонами, и является неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. Отгрузка товаров осуществляется Поставщиком Получателям, указанным в отгрузочной разнарядке.

2. Периоды поставки товаров

2.1. В отгрузочной разнарядке указываются адреса Получателей, периодичность и график поставки каждому из них.

2.2. Отгрузочная разнарядка должна быть направлена Поставщику не позднее чем за тридцать дней до наступления периода поставки.

2.3. Поставка товаров осуществляется путем отгрузки товаров Получателям, указанным в отгрузочной разнарядке.

2.4. Доставка товаров Получателям осуществляется Поставщиком путем отгрузки их [вид транспорта].

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. отгружать товар в адрес Получателя указанным транспортом в согласованные сроки;

3.1.2. извещать надлежащим образом Получателей об отправке товара, а также направлять им другие извещения, требующиеся ему для осуществления обычно необходимых мер для принятия поставки товара;

3.1.3. предоставлять транспортные и сопроводительные документы на товар;

3.1.4. за свой счет обеспечить упаковку и тару, необходимую для поставки товара;

3.1.5. в случае недопоставки товаров в отдельном периоде поставки восполнить недопоставленное количество товаров в следующем периоде (периодах) в пределах срока действия настоящего договора.

3.2. В случае непредставления Покупателем отгрузочной разнарядки в установленный срок Поставщик имеет право либо отказаться от исполнения настоящего договора, либо потребовать от Покупателя оплаты товаров.

3.3. Покупатель (Получатель) обязан:

3.3.1. оплатить поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных настоящим договором;

3.3.2. совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товаров, поставляемых в соответствии с настоящим договором;

3.3.3. в разумный срок проверить количество и качество принятых товаров и о выявленных несоответствиях или недостатках незамедлительно письменно уведомить Поставщика;

3.3.4. возвратить Поставщику многооборотную тару и средства пакетирования, в которых поступил товар, в месте отгрузки во время следующей поставки товаров или в любое другое время по требованию Поставщика.

3.4. Покупатель (Получатель) вправе отказаться от оплаты товаров ненадлежащего качества и некомплектных товаров, а если такие товары оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм впредь до устранения недостатков и доукомплектования товаров либо их замены.

4. Цена и порядок расчетов

4.1. Покупатель оплачивает поставляемые ему Поставщиком товары по ценам, указанным в спецификации.

4.2. Оплата производится в безналичном порядке за каждую партию товара отдельно в течение [значение] дней с момента получения счета-фактуры.

4.3. В случае, если поставка товаров будет осуществляться отдельными частями, входящими в комплект, оплата товаров будет производится после отгрузки последней части, входящей в комплект.

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае существенного нарушения требований к качеству товара Поставщик обязан по выбору Покупателя вернуть ему уплаченную за товар сумму или заменить товар ненадлежащего качества товаром, соответствующим договору.

5.2. За недопоставку или просрочку поставки товаров Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере [значение] % от стоимости всей партии товаров за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

5.3. За несвоевременную оплату переданного в соответствии с настоящим договором товара Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере [значение] % от суммы задолженности за каждый день просрочки.

5.4. Поставщик вправе потребовать возмещения убытков, причиненных ему в связи с непредставлением Покупателем отгрузочной разнарядки.

6. Срок и порядок действия договора

6.1. Настоящий договор составлен в двух аутентичных экземплярах – по одному для каждой из Сторон.

6.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до [число, месяц, год].

6.3. В случае, если ни одна из Сторон после истечения срока действия Договора не заявит о его расторжении, то Договор пролонгируется на тех же условиях на [срок].

7. Порядок изменения и расторжения договора

7.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке в случае существенного нарушения договора одной из Сторон.

7.2. Нарушение Договора Поставщиком предполагается существенным в случаях:

– поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок;

– неоднократного нарушения сроков поставки товаров.

7.3. Нарушение договора Покупателем предполагается существенным в случаях неоднократного нарушения сроков оплаты товаров.

7.4. Настоящий договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной Стороной уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении.

7.5. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

8. Реквизиты и подписи Сторон

Поставщик[вписать нужное][вписать нужное]Покупатель[вписать нужное][вписать нужное]

Источник: http://love-credit.ru/content/dogovor-postavki-otgruzka-tovara-osushchestvlyaetsya-po-otgruzochnoy-raznaryadke

Договор поставки товара (товар поставляется по отгрузочным разнарядкам; путем сдачи транспортной организации; доставляется железнодорожным транспортом)

Договор поставки товаров по отгрузочным разнарядкам
г. ________________ “___”__________ ____ г.

___________________, именуем___ в дальнейшем “Поставщик”, в лице ___________________, действующего на основании ___________________, с одной стороны, и ___________________, именуем___ в дальнейшем “Покупатель”, в лице ___________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

2. КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ТОВАРА

2.1. Общее количество поставляемого по настоящему Договору Товара составляет:

– ________________________________________________________ в количестве (наименование товара) __________________________________________________________________________; (указать количество товара или способ его определения) – ________________________________________________________ в количестве (наименование товара) _____________________________________________________________________ . (указать количество товара или способ его определения)

——————————–

Условие договора купли-продажи о товаре считается согласованным, если договор позволяет определить наименование и количество товара (п. 3 ст. 455 Гражданского кодекса РФ).

В соответствии со ст. 465 Гражданского кодекса РФ, если договор купли-продажи не позволяет определить количество подлежащего передаче товара, договор не считается заключенным. Количество товара предусматривается в соответствующих единицах измерения или в денежном выражении, либо в договоре может быть установлен порядок его определения.

2.2. Наименование, количество Товара в партии определяются на основании отгрузочных разнарядок, направляемых Покупателем в адрес Поставщика в соответствии с п. 4.3 настоящего Договора.

2.3. Качество товара должно соответствовать ___________________________ __________________________________________________________________________. (указать стандарт, регламент, иные требования) 2.4. Документами, подтверждающими соответствие качества поставляемого Товара требованиям, указанным в п. 2.3 настоящего Договора, являются: __________________________________________________________________________. (сертификаты, либо иные документы)

2.5. Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке при условии бережного с ним обращения.

3. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена поставляемого по настоящему Договору Товара составляет:

– ____________________________________ – ______ (_____________) рублей; (наименование товара) – ____________________________________ – ______ (_____________) рублей. (наименование товара)

3.2. В цену Товара включена стоимость доставки Товара на станцию назначения, стоимость погрузки Товара в вагоны, стоимость упаковки Товара.

3.3. После получения отгрузочной разнарядки от Покупателя Поставщик выставляет Покупателю счет на оплату стоимости партии Товара.

3.4. Оплата стоимости партии Товара производится в течение _________ с даты поставки (п. 4.6 настоящего Договора).

3.5. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 9 настоящего Договора.

3.6. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.7. По требованию любой из Сторон может быть проведена сверка произведенных Сторонами поставок и расчетов по настоящему Договору.

4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

4.1. Поставщик производит поставку Товара (п. 4.6 настоящего Договора) партиями ежемесячно в следующие сроки: ________________________.

4.2. Товар поставляется путем сдачи Товара Поставщиком транспортной организации на станции отгрузки: _________________________________________. (указать станцию отгрузки товара)

Транспортная организация указывается Покупателем, который самостоятельно и за свой счет заключает соответствующий договор перевозки.

4.3. Не позднее чем за _________ до срока поставки, установленного п. 4.1 настоящего Договора, Покупатель обязан направить Поставщику отгрузочную разнарядку, содержащую наименование и количество Товара, подлежащего поставке, отгрузочные реквизиты получателя.

Отгрузочная разнарядка направляется Покупателем _______________________ __________________________________________. (указать способ направления)

4.4. После получения отгрузочной разнарядки от Покупателя Поставщик производит отгрузку Товара и доставляет Товар на станцию отгрузки, указанную в п. 4.2 настоящего Договора, для доставки получателям.

4.5. Поставщик направляет Покупателю копию железнодорожной транспортной накладной, квитанции о приеме груза, подтверждающие сдачу Товара транспортной организации.

4.6. Датой поставки Товара считается дата сдачи Товара транспортной организации для доставки получателям, указанная в железнодорожной транспортной накладной.

4.7. При получении Товара от транспортной организации получатели проверяют соответствие поставленного Товара только по количеству тарных мест и (или) весу брутто. Подписание получателями железнодорожных накладных не свидетельствует о приемке Товара по количеству, качеству и ассортименту.

4.8. Приемка Товара по количеству, качеству и ассортименту осуществляется получателем в течение _________ с даты доставки Товара на станцию назначения.

4.9. Приемка Товара по количеству, качеству и ассортименту подтверждается подписанием получателем акта приемки Товара.

4.10. При обнаружении недопоставки Товара либо нарушения Поставщиком требований настоящего Договора по качеству и (или) ассортименту Покупатель (получатель) обязан в течение _________ с момента обнаружения направить Поставщику уведомление об обнаруженных недостатках Товара. Поставщик обязан прибыть на склад получателя в течение _________ с даты получения соответствующего уведомления.

Об обнаруженных недостатках Стороны составляют акт.

4.11. Поставщик, допустивший недопоставку Товара, обязан восполнить непоставленное количество Товара в течение _________ с момента ____________________________.

Поставщик обязан допоставить Товар в ассортименте, установленном отгрузочной разнарядкой.

4.12. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Покупатель вправе по своему выбору:

– отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;

– потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям настоящего Договора, в срок не более _____________.

Покупатель предъявляет указанные в настоящем пункте требования, за исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление Покупателя о недостатках поставленного Товара, без промедления заменит поставленный Товар Товаром надлежащего качества.

4.13. Если Поставщик передал Покупателю наряду с Товаром, ассортимент которого соответствует настоящему Договору, Товар с нарушением условия об ассортименте, Покупатель вправе по своему выбору:

– принять Товар, соответствующий условию об ассортименте, и отказаться от остального Товара;

– отказаться от всего переданного Товара;

– потребовать заменить Товар, не соответствующий условию об ассортименте, Товаром в ассортименте, предусмотренном Договором, в срок не более _____________;

– принять весь переданный Товар.

При отказе от Товара, ассортимент которого не соответствует условию настоящего Договора, или предъявлении требования о замене Товара, не соответствующего условию об ассортименте, Покупатель вправе также отказаться от оплаты этого Товара, а если он оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

4.14. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю с даты поставки Товара (п. 4.6 настоящего Договора).

4.15. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара несет Покупатель с момента перехода к нему права собственности на Товар.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае нарушения Поставщиком срока поставки Товара, установленного п. 4.1 настоящего Договора, срока допоставки Товара, установленного п. 4.11 настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты пени в размере ___% от цены не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки.

5.2. В случае нарушения Поставщиком срока замены Товара ненадлежащего качества, установленного п. 4.12 настоящего Договора, срока замены Товара, не соответствующего условию об ассортименте, установленного п. 4.13 настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты пени в размере ___% от цены Товара, подлежащего передаче Покупателю, за каждый день просрочки.

5.3. В случае нарушения Покупателем срока оплаты стоимости партии Товара, установленного п. 3.4 настоящего Договора, Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты пени в размере ___% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

5.4. За нарушение иных обязанностей по настоящему Договору Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимых препятствий, под которыми понимаются: стихийные бедствия, массовые беспорядки, запретительные действия властей и иные форс-мажорные обстоятельства.

6.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

6.3. Сроки исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры по настоящему Договору Стороны по возможности разрешают путем переговоров.

7.2. При недостижении согласия по результатам переговоров споры передаются для разрешения в Арбитражный суд __________________ в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

——————————–

Наряду с условием о предмете договора, а также условиями, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, существенными условиями договора являются все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение (абз. 2 п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ). Таким образом, стороны вправе определить для себя любое условие в качестве существенного, при несогласованности которого договор не может считаться заключенным.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует до “___”___________ ____ г.

8.2. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон, а также по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются положениями действующего законодательства Российской Федерации.

8.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

8.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик: _____________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Покупатель: ____________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

Поставщик: Покупатель: ___________________ ____________________ М.П. М.П.

Источник: http://xn--80aafg4awbfege9o.xn--p1ai/obrazecy/09/dogovor_postavki_tovara_tovar_postavljaetsja_.html

Договор поставки (отгрузка товара осуществляется по отгрузочной разнарядке) – Советы юриста – АНГАРД.РФ

Договор поставки товаров по отгрузочным разнарядкам

г. [место заключения договора] [дата заключения договора] [полное наименование юридического лица] в лице [Ф. И. О., должность], действующего на основании [Устава, Положения, Доверенности], именуемое в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны и

[полное фирменное наименование акционерного общества] в лице [Ф. И. О., должность], действующего на основании [Устава, Положения, Доверенности], именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

Договор поставки товаров по отгрузочным разнарядкам

Договор поставки товаров по отгрузочным разнарядкам
Тип документа: Договор поставкиДля того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.

Размер файла документа: 8,9 кб

Для регулирования длительного сотрудничества составляется документ.

Договор будет выступать основой при определении прав и обязанностей сторон, в нем можно узнать детали о поставке, сроках и возможной ответственности при невыполнении некоторых условий.

Спецификация идет в приложении к данному договору. В ней указываются основные данные о продукции, гарантия и соответствие качеству. Товары поставляются в специальной таре, которая сохраняет целостность отдельной единицы продукции. Если тара многоразовая, то должны быть индивидуальные сроки ее возврата.

Порядок расчета

В соответствии с настоящим договором, Покупатель оплачивает товар с учетом:

  • предоставляемых надбавок;
  • некоторых скидок.

Для каждого отдельного Покупателя Поставщик может применять дополнительные формы и условия оплаты. Каждый из них оговаривается индивидуально и прописывается в договоре.

Обе стороны, которые принимают непосредственное участие в составлении настоящего документа, несут полную ответственность. Если при сотрудничестве возникают споры, то их регулировать стоит начинать на переговорах ответственных лиц. При невозможности мирным путем решить вопросы, составляется нормативный документ, и дело направляется в судебные инстанции.

Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.

г.

«» г.

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1.1. Поставщик принимает на себя обязательства по поставке по отгрузочным разнарядкам произведенных им товаров в ассортименте, количестве и в сроки согласно спецификациям, прилагаемым к настоящему договору и являющимся его неотъемлемыми частями.

1.2. Качество поставляемого товара определяется .

1.3. Согласование Сторонами уточненных технических характеристик и дополнительных требований к качеству и комплектности, не предусмотренных утвержденной технической документацией, производится в следующем порядке .

1.4. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемой продукции в течение .

2. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

2.1. Товары поставляются в сроки, указанные в спецификациях. Поставщик имеет право досрочной поставки продукции. Поставщик принимает заявки на срочное изготовление продукции, если для этого имеются соответствующие возможности, о чем уведомляет Покупателя.

2.2. Поставка товаров осуществляется путем их отгрузки получателям, указанным в отгрузочной разнарядке. В случае, когда товары отгружаются Поставщиком нескольким получателям, указанным в отгрузочной разнарядке Покупателя, товары, поставленные одному получателю сверх количества, предусмотренного в отгрузочной разнарядке, не засчитываются в покрытие недопоставки другим получателям.

2.3. Отгрузка товаров производится .

2.4. Поставка товаров в количестве менее минимальных норм, включенных в спецификацию, производится в порядке, указанном в спецификации.

2.5. Поставщик вправе отгружать товары по частям.

2.6. Товары поставляются в таре и (или) упаковке, соответствующих стандартам, техническим условиям, номера и индексы которых указываются в спецификациях.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Покупатель оплачивает поставленные Поставщиком товары по следующей цене: .

3.2. К оптовым ценам на поставляемую продукцию устанавливаются следующие доплаты (надбавки) и скидки: .

3.3. Расчеты между Сторонами производятся путем .

3.4. Расчеты за товары производятся .

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим гражданским законодательством России.

4.2. Дополнительная ответственность Сторон: .

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Дополнительные условия по настоящему договору: .

5.2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством России, регулирующим поставку товаров.

5.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания, составлен в 2-х экземплярах.

5.4. Стороны обязаны информировать друг друга об изменении адресов и реквизитов, предусмотренных договором. Сообщение Покупателя об изменении реквизитов получателя принимается к исполнению Поставщиком для отгрузки продукции в установленный договором срок, если такое сообщение поступит к Поставщику не позднее дней до начала соответствующего периода поставки.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик

  • Юридический адрес:
  • Почтовый адрес:
  • Телефон/факс:
  • ИНН/КПП:
  • Расчетный счет:
  • Банк:
  • Корреспондентский счет:
  • БИК:
  • Подпись:

Покупатель

  • Юридический адрес:
  • Почтовый адрес:
  • Телефон/факс:
  • ИНН/КПП:
  • Расчетный счет:
  • Банк:
  • Корреспондентский счет:
  • БИК:
  • Подпись:

Сохраните этот документ сейчас. Пригодится.

Вы нашли то что искали?

* Нажимая на одну из этих кнопок, Вы помогаете формировать рейтинг полезности документов. Спасибо Вам!

Документы, которые также Вас могут заинтересовать:

Источник: https://dogovor-obrazets.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86_%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D1%82%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D0%BC-1

Образец отгрузочной разнарядки по договору поставки

Договор поставки товаров по отгрузочным разнарядкам

Ответственность Сторон 15. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим гражданским законодательством России. 20. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания, составлен в 2-х экземплярах.

20.

Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон: Поставщика: с указание кода: ___________________________ Почтовый адрес и индекс: _______________________________________ Номера телефонов для справок по договору: ______________________ Отгрузочные реквизиты с указанием кодов: Для вагонных отправок: _________________________________________ Для контейнеров: _______________________________________________ Для мелких отправок: ___________________________________________ Банковские реквизиты: Наименование учреждения банка: _________________________________ Расчетный счет Nо.

Договор поставки (отгрузка товара осуществляется по отгрузочной разнарядке)

Поставщик вправе потребовать возмещения убытков, причиненных ему в связи с непредставлением Покупателем отгрузочной разнарядки. 6.1. Настоящий договор составлен в двух аутентичных экземплярах — по одному для каждой из Сторон.

6.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до [число, месяц, год]. 6.3. В случае, если ни одна из Сторон после истечения срока действия Договора не заявит о его расторжении, то Договор пролонгируется на тех же условиях на [срок].

7.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке в случае существенного нарушения договора одной из Сторон.

7.2. Нарушение Договора Поставщиком предполагается существенным в случаях: — поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок; — неоднократного нарушения сроков поставки товаров.

7.3.

Договор поставки товара по отгрузочным разнарядкам (товар изготавливается продавцом; поставляется путем сдачи транспортной организации; товар доставляется железнодорожным транспортом; предусмотрено условие о возмещении убытков в виде разницы в цене в случае расторжения договора; указываются последствия несоблюдения условия о количестве товара) (Кабанов О.М., 2009)

3.4.

Покупатель вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего Договора, в случае если __% товара хотя бы одной партии окажется ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя или указанного Покупателем иного получателя товара срок, а также неоднократного нарушения сроков поставки. Покупатель также вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора и в других предусмотренных законом и Договором случаях.

Отгрузочная разнарядка, ее форма и назначение

Документ, который называется «отгрузочная разнарядка», используется в тех случаях, когда покупатель какого-либо товара не получает его непосредственно, а направляет одному или нескольким другим получателям.

Этим документом он дает поставщику указание, в какие адреса и в каких количествах необходимо отгрузить предусмотренный договором товар.

Основой для использования отгрузочной разнарядки является соответствующий договор, которым для покупателя оговаривается право указывать поставщику его действия по поводу отгрузки.

Этот договор может иметь в своем составе данные по сроку предоставления отгрузочной разнарядки поставщику.

Если этот срок в договоре не предусматривается, разнарядка должна быть отправлена поставщику не менее чем за месяц до планового момента поставки. Получателем товара в соответствии с таким договором выступает третья сторона, участвующая в финансовых взаимоотношениях, но не представляющая ни одну из сторон соглашения.

Подобные случаи, когда передача продукции или товаров производится субъектам хозяйствования, которые не являются непосредственными участниками договоров, но представляют собой конечных потребителей данного товара или продукции, предусмотрены Гражданским кодексом РФ статьей 509 пункт 2. Именно в соответствии с данным законом такие операции должны обязательно быть оформлены отгрузочными разнарядками.

Никакой унифицированной формы, установленной и регламентированной каким-либо законом или инструкцией, отгрузочная накладная не имеет. Как может выглядеть отгрузочная разнарядка – образец можно легко найти в Интернете или разработать соответствующую форму самостоятельно, с учетом того, что в данный документ должна входить следующая обязательная информация:

  • официальное наименование той организации, которая в соответствии с договором отправляет товар;
  • наименование организации, выступающей в роли получателя товара;
  • вид товара, его наименование;
  • единица измерения, которой определяется количество поставляемого товара, отправляемое количество и стоимость отправляемого товара;
  • данные договора, на основании которого выполняется данная поставка с указанием его номера и даты;
  • информация об условиях поставки товара;
  • особые условия, которые отправитель предусматривает для осуществления транспортирования товара, а также особенности выполнения поставки, которые необходимы для того, чтобы поставка была произведена быстро и с обеспечением максимальной безопасности и сохранности транспортируемого груза;
  • подписи всех исполнителей, имевших отношение к осуществлению поставок согласно заранее заключенному договору.

Отгрузочная разнарядка является официальным документом, на основании которой предприятие-отправитель выполняет соответствующие действия.

Образец. Договор поставки товаров по отгрузочным разнарядкам

IV.

Ответственность Сторон 15. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим гражданским законодательством России.

16. Дополнительная ответственность Сторон: _____________________ ____________________________________________________________________.

V. Дополнительные условия и заключительные положения 17. Дополнительные условия по настоящему договору: ____________.

Договор поставки продовольственных товаров по отгрузочной разнарядке

3.7. Доставка товаров осуществляется Поставщиком путем отгрузки их [указать вид транспорта].

Покупатель (получатели) обязан(ы) в этот же срок проверить количество и качество принятых товаров и о выявленных несоответствиях или недостатках товаров незамедлительно письменно уведомить Поставщика.

4.3. В случае получения поставленных товаров от транспортной организации Покупатель (получатели) обязан(ы) проверить соответствие товаров сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, а также принять эти товары от транспортной организации с соблюдением правил, предусмотренных законами и иными правовыми актами, регулирующими деятельность транспорта.

Новые бизнес идеи

14. Расчеты за товары производятся _____________________________ (после получения всех частей ____________________________________________________________________.

комплекта, по мере поступления товаров, входящих в комплект) IV. V. Дополнительные условия и заключительные положения 17.

Дополнительные условия по настоящему договору: ____________. 18. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством России, регулирующим поставку товаров.

Примерная форма договора поставки (отгрузка товара осуществляется по отгрузочной разнарядке)

4. Цена и порядок расчетов 4.1. Покупатель оплачивает поставляемые ему Поставщиком товары по ценам, указанным в спецификации. 4.2. Оплата производится в безналичном порядке за каждую партию то- вара отдельно в течение __ дней с момента получения счета-фактуры.

4.3. В случае, если поставка товаров будет осуществляться отдельны- ми частями, входящими в комплект, оплата товаров будет производится после отгрузки последней части, входящей в комплект. 5. Ответственность Сторон 5.1.

В случае существенного нарушения требований к качеству товара Поставщик обязан по выбору Покупателя вернуть ему уплаченную за товар сумму или заменить товар ненадлежащего качества товаром, соответствующим договору.

Источник: http://civilyur.ru/obrazec-otgruzochnoj-raznarjadki-po-dogovoru-postavki-92947/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.