Договор подряда на демонтаж оборудования

Договор подряда на демонтаж оборудования. Договор на ремонтные работы

Договор подряда на демонтаж оборудования

на ремонтно-строительные работы в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1.1.

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство в установленный договором срок выполнить ремонтно-строительные работы в помещениях Заказчика, по адресу , согласно техническому заданию (проектной документации), смете, приведенной в Приложении №1, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять выполненные работы и уплатить обусловленную договором цену.

1.2. Виды работ, объем работ, единичные расценки на работы, составляющие предмет настоящего договора, определяются сметой (Приложение №1 к настоящему договору) и являются неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. Все работы в рамках настоящего договора производятся Подрядчиком в соответствии с законодательством РФ, профессиональными общепринятыми стандартами и практикой оказания подобных услуг при аналогичных условиях.

1.4. Общая стоимость договора состоит из суммы цен выполняемых работ по каждому этапу, материалов, транспортных, накладных, прочих расходов, и составляет рублей.

1.5. Стоимость работ по настоящему договору состоит из суммы цен выполняемых работ по каждому этапу в соответствии с Приложением №1 настоящего договора и составляет рублей.

1.6. Стоимость общестроительных материалов (согласно рассчитанной их стоимости), транспортных, накладных и прочих сопутствующих расходов составляет рублей.

1.7. Стоимость работ может уточняется по фактическим объемам выполненных работ при подписании Актов о приемке выполненных работ (приведенных в Приложении №2) и расценкам согласованным в Приложении №1 (смета) к настоящему Договору.

1.8. Стоимость работ и общестроительных материалов является договорной и изменению в одностороннем порядке не подлежит, за исключением случаев:

1.8.1. если Заказчик изменил техническое задание (дизайн-проект) или иную проектно-техническую документацию;

1.8.2. если есть дополнительные требования по выполнению работ со стороны управляющей организации или иной эксплуатирующей организации здания;

1.8.3. если возникают дополнительные работы;

1.9. В стоимость настоящего Договора входят только общестроительные материалы, если иное не согласовано в Приложении №1 (смета).

1.10. Все дополнительные строительно-ремонтные работы и услуги, не указанные в Приложении №1, оплачиваются Заказчиком отдельно путем 100% предоплаты.

1.11. Расход облицовочных материалов (плитки, керамогранита, ламината, паркета, обоев и т.п.) на бой и подрезку (в отходы) устанавливается в размере %, а в случае диагональной укладки или укладки «елочкой» – в размере %.

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Исполнение работ предполагается в срок с «»2019 года по «»2019 года, при соблюдении обязательств сторон, указанных в п.3 настоящего договора.

2.2. График производства работ (ГПР) приведен в Приложении №3 настоящего договора.

Сроки, указанные в ГПР являются принятыми, но их нарушение не может являться основанием для выплаты Подрядчиком пени за просрочку сроков, при этом Подрядчик имеет право в ходе работ изменить как даты начала и окончания работ по конкретным этапам, так и последовательность выполнения данных этапов, если это не повлияет на общий срок договора.

2.3. При наличии дополнительных работ, указанных в соответствующих соглашениям и актах сдачи-приемки работ к настоящему договору, срок может быть увеличен на время, потраченное на выполнение данных дополнительных работ.

2.4. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора, уплатив Подрядчику, часть установленной цены работ, пропорционально части фактически выполненных работ.

2.5. За просрочку срока окончания и сдачи всех работ по настоящему договору по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере % от общей стоимости невыполненных работ по настоящему договору за каждый день просрочки. При этом общая сумма выплат не может превышать % от суммы не выполненных обязательств.

2.6. За просрочку оплаты по настоящему договору по вине Заказчика, Заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере % от общей стоимости невыполненных работ по настоящему договору за каждый день просрочки. При этом общая сумма выплат не может превышать % от суммы не выполненных обязательств.

2.7. Работы по каждому этапу считаются выполненными после подписания Сторонами промежуточных «Акта сдачи-приемки результата работ» для соответствующего этапа, что является основанием для оплаты согласно Приложению №1 настоящего договора.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик обязуется:

3.1.1. Своевременно оплачивать работу Подрядчика в соответствии с условиями настоящего договора.

3.1.2. Своевременно предоставить Подрядчику помещение, подлежащее ремонту.

3.1.3. Своевременно до начала работ подготовить помещение для производства ремонтных работ: вывезти либо упаковать предметы мебели, застелить, если нужно пол, убрать мешающие работе предметы.

3.1.4. Обеспечить нормальные условия для проведения отделочных работ: наличие электроэнергии в помещение, наличие водопровода с водой и подключенной канализацией. В случае отсутствия данных условий, Заказчик обязан до начала отделочных работ либо самостоятельно организовать данные условия для работы, либо поручить, на дополнительных условиях, эту работу Подрядчику.

3.1.5. В течение всего срока действия настоящего договора, предоставлять Подрядчику беспрепятственный доступ в помещение, подлежащее ремонту.

Если доступу представителей Подрядчика препятствуют управляющие организации, представители собственников помещения или иные эксплуатирующие организации здания срок окончания выполнения работ Подрядчиком переносится пропорционально количеству дней простоя представителей Подрядчика.

3.1.6. Своевременно предоставить Подрядчику отделочные «чистовые» материалы, необходимые для проведения ремонта или возложить снабжение материалов на Подрядчика, что должно быть закреплено в Приложении №1 (смета).

В случае если Заказчик самостоятельно предоставляет необходимые для ремонта материалы, он несет ответственность за обнаружившуюся невозможность использования предоставленных им материалов без ухудшения качества выполняемых работ, если не докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам, за которые отвечает другая сторона.

3.1.7. В случаях, когда Заказчик поручает Подрядчику подбор, приобретение и поставку каких-либо чистовых (облицовочных) материалов и оборудования (например: краски, фильтров, кранов, плинтусов и т.д.), оплатить Подрядчику стоимость этих материалов и оборудования, а также стоимость доставки и выезд специалиста на строительный рынок или магазин путем 100% предоплаты.

3.1.8. При наличии у Заказчика технического задания или проектно-технической документации, в т.ч. дизайн-проекта, согласовывать с Подрядчиком все изменения и своевременно предоставлять актуализированные версии этой документации Подрядчику и доставлять их на ремонтируемое помещение в печатном виде за подписью Заказчика.

3.1.9. Принять в полном объеме выполненные Подрядчиком работы при условии отсутствия обоснованных претензий по качеству исполнения и объемам выполненных работ в соответствии с настоящим договором.

3.1.10. В случаях остановки работ по настоящему договору по инициативе Заказчика, в т.ч. при отсутствии материалов Заказчика, финансовых проблемах Заказчика и т.п.

, Заказчик обязуется принять и оплатить в -дневный срок результат работ, дальнейшее возобновление работ должно быть оформлено дополнительным соглашением, в котором должны быть указаны новые сроки окончания работ, согласованная стоимость оставшихся работ и согласованная стоимость возобновления данных работ.

Источник: https://himkiuch.ru/zhsk/dogovor-podryada-na-demontazh-oborudovaniya-dogovor-na-remontnye.html

Договор на демонтажные работы. Договор подряда на демонтаж оборудования. Юридические адреса сторон

Договор подряда на демонтаж оборудования

Наш каталог образцов документов, формы контрактов и должностных инструкций собран в этом разделе

ДОГОВОР ПОДРЯДА N ________г.____________ “___” __________ ____ г. ООО “___________________”, именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лицедиректора ________________________________, действующего на основании Устава, иООО “______________”, именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице директора_______________________, действующего на основании Устава заключили настоящийдоговор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика в три этапаследующую работу: первый этап – демонтаж следующего оборудования механического заводасиликатных изделий: второй этап – перевозка демонтированного оборудования к Заказчику; третий этап – монтаж оборудования на площадке Заказчика 1.2. Заказчик обязуется принять результаты работы по этапам и оплатить их, всоответствии с п. 2.5 договора. 1.3. Предусмотренные п. 1.1 работы выполняются силами и средствамиПодрядчика. 1.4. Подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения заданияЗаказчика. Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательствсубподрядчиков. 1.5. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в течение одногомесяца после подписания сторонами акта приемки третьего этапа выполненных работ. 2. ЦЕНА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ. 2.1. За выполненные работы, указанные в п. 1.1 договора, Заказчик уплачиваетПодрядчику ____________________________, согласно сметы, составленной наосновании технико-экономического обоснования, являющихся неотъемлемой частьюдоговора. 2.2. В случаях, если фактические расходы Подрядчика оказались больше тех,которые учитывались при определении цены этапов работы, окончательный расчет завыполненные работы производится по ценам, определенным вновь согласованнойсторонами сметой, которая будет является неотъемлемой частью договора. 2.3. Заказчик в счет оплаты работ по договору перечисляет Подрядчикупредоплату в размере 30% от суммы договора в размере ____________________,которые перечисляет на счет Подрядчика в течение 10 (десяти) банковских днейпосле подписания настоящего договора 2.4. Стороны устанавливают следующие сроки выполнения и оплаты оговоренных вп. 1.1 работ: – срок выполнения Подрядчиком первого этапа работы – 30 дней послепоступления предоплаты на счет Подрядчика; – срок оплаты стоимости первого этапа производится Заказчиком в течение 5(пяти) банковских дней после подписания сторонами акта выполнения первого этапаработы; – срок выполнения Подрядчиком второго этапа работы по перевозкедемонтированного оборудования – 15 дней после поступления на счет Подрядчикаплатежей за выполнение работ по первому этапу; – оплата Заказчиком расходов, связанных с перевозкой оборудования,возмещаются Подрядчику в течение 5 (пяти) банковских дней после предоставленияПодрядчиком документов, подтверждающих расходы по перевозке; – срок выполнения Подрядчиком третьего этапа работ – 30 дней послепредоставления Заказчиком, утвержденной в установленном порядке проектно-сметнойдокументации на монтаж механического завода силикатных изделий и подписания актао готовности площадки под строительство завода; оплата Заказчиком третьего этапа работа и окончательный расчет завыполненную работу (за минусом перечисленной суммы предоплаты) производится втечение 10 банковских дней после подписания сторонами акта выполнения работ. 2.5. Если сторона, благодаря исполнению своего обязательства по договоруподряда, получила от другой стороны сведения, которые могут рассматриваться каккоммерческая тайна, она не вправе сообщать их третьим лицам без согласия другойстороны. 3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 3.1. За нарушение срока выполнения работ, указанного в пункте 2.5 настоящегодоговора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% стоимостинесвоевременного выполненного этапа работы. 3.2. За нарушение срока оплаты работ, указанных в п. 2.5 настоящегодоговора, Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1% от суммыпросроченного платежа за каждый день просрочки. 3.3. Уплата штрафа (пени) не освобождает стороны от выполнения лежащих наних обязательств или устранения нарушений. 3.4. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре,применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства. 4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 4.1. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора,разрешаются путем переговоров. 4.2. В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров,стороны разрешают их в судебном порядке в арбитражном суде г.а. 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишьпри условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными нато представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют егонеотъемлемую часть. 5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Обаэкземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится одинэкземпляр настоящего договора. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до_________________________________. 5.3. Во всем остальном, что не предусмотрено данным договором, стороныруководствуются законодательством. 6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:Подрядчик: Заказчик:Наименование: ___________________ Наименование: _______________Адрес: __________________________ Адрес: ______________________Банковские реквизиты: ___________ Банковские реквизиты: _______Тел.(факс): _____________________ Тел.(факс): _________________Подрядчик ____________________ Заказчик ____________________

ДОГОВОР ПОДРЯДА №___

ООО «Организация №1», в лице директора Иванова И.И., действующего на основании устава, именуемое Заказчик, с одной стороны, и ООО «Организация №2», в лице директора Васильева В.В., действующего на основании Устава, именуемое Подрядчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим договором Подрядчик обязуется:

Выполнить по заданию Заказчика следующую работу: резка металлолома и демонтаж оборудования с применением газовой резки с условием, что размеры металлоконструкций, полученные при порезке должны соответствовать ГОСТам;
-cдать результат Заказчику.

Заказчик обязуется создать необходимые условия для выполнения этих работ и обеспечить техникой для вывозки и погрузки.

2. ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА К ПРЕДМЕТУ ПОДРЯДА

2.1. Выполненные работы должны быть произведены в полном объеме и в установленные договорам сроки.

3. ИНСТРУМЕНТ, МАТЕРИАЛЫ И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1 Заказчик, предоставляет Подрядчику площадку для резки металла.

3.2 Подрядчик несет ответственность за соблюдения техники безопасности при выполнении работ по договору.

3.3. Для оперативного решения вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему договору, Заказчик назначает своего представителя, который осуществляет технический надзор и контроль по выполнению работ, оформляет с Подрядчиком акты выполненных работ.

3.4. Подрядчик назначает своего представителя, который от его имени осуществляет технический и производственный контроль по качеству работ, включая контроль качества рабочей документации, приемочный контроль, а также принимает оперативные решения по всем вопросам, возникающим у представителя Заказчика в ходе контроля, за выполнением работ.

3.5 Подрядчик должен обеспечить в ходе выполнения работ все необходимые мероприятия по обеспечению требований охраны труда, техникой безопасности, охраны окружающей среды, пожарной и промышленной безопасности.

3.6. Допускать к работе персонал, обученный безопасным приемам работы, соответствующей квалификации.

3.7. Обеспечить прохождение своими работниками вводного инструктажа по охране труда и противопожарной безопасности на территории Заказчика перед началом работ.

3.8. Обеспечить вывоз мусора, надлежащее содержание и уборку строительной площадки.

3.9. Обеспечить охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества и сооружений в ходе выполнения работ до завершения работ и приемки Заказчиком готового объекта, либо по дополнительному соглашению с Заказчиком силами Службы безопасности Заказчика.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется исходя из фактического объема:-резка металла из 5А в 2А (300х300) по цене _________рублей за 1 тонну без учета НДС.-резка металла из 3А в 2А (300х300) по цене _________ рублей за 1 тонну без учета НДС.

-демонтаж оборудования по цене ___________ рублей за 1 тонну без учета НДС.

4.2. При возникновении дополнительных работ сверх договорной цены, Подрядчик обязан предварительно согласовать их объем с Заказчиком, с оформлением дополнительного соглашения к договору, за подписью уполномоченным лицом Стороны.

4.3. Оплата за выполнение работ производится Заказчиком в течение 10-ти банковских дней с момента подписания Сторонами акта сдачи-премки фактического веса металлолома, определенного путем взвешивания на складе Заказчика. Оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств на р./счет подрядчика

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик обязуется:

— В течение 3-х дней с момента подписания настоящего договора передать подрядчику строительную площадку.

— Обеспечить в необходимом количестве временное освещение места производственных работ.Обеспечить прием и взвешивание разрезанного металлолома.

5.2. Подрядчик обязуется:

— В ходе выполнения работ по настоящему договору обеспечить безопасность труда своего персонала, а также соблюдать противопожарную безопасность.— Нести ответственность за сохранность находящихся в демонтаже материалов и оборудования до сдачи объекта рабочей комиссии.

— Установить своими силами за свой счет в сроки, установленные двухсторонними актами недостатки в выполненной работе, возникшие по вине Подрядчика..

– Возвратить заказчику в течение 15-ти дней все материалы, оборудование, конструкции поставляемые Заказчиком, которые полностью не использованы при завершении работ по графику.

— Сдать разрезанный металлолом Заказчику на территории.

6. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Источник: https://plkvn.ru/dacha/dogovor-na-demontazhnye-raboty-dogovor-podryada-na-demontazh-oborudovaniya.html

Типовой договор по демонтажу

Договор подряда на демонтаж оборудования

Реклама на сайте:

© www.demamida.ru 2018 | ТПК Демамида. Контактная информация тел. (904) 970-17-57

Запрещается использование авторских материалов сайта, без указания активной ссылки на наш сайт, а лучше на конкретную страницу источник статьи

Договор подряда №___

ООО «Организация №1», в лице директора Иванова И.И., действующего на основании устава, именуемое Заказчик, с одной стороны, и ООО «Организация №2», в лице директора Васильева В.В., действующего на основании Устава, именуемое Подрядчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Договор подряда на демонтажные работы образец

Договор подряда на демонтаж оборудования

Реклама на сайте:

© www.demamida.ru 2019 | ТПК Демамида. Контактная информация тел. (904) 970-17-57

Запрещается использование авторских материалов сайта, без указания активной ссылки на наш сайт, а лучше на конкретную страницу источник статьи

7.1.

При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения одной из Сторон обязательств по настоящему Договору, а именно: пожара, стихийных бедствий, войны, военных операций любого характера, блокады, особых погодных условий (снежные заносы, обледенение, сильные ветер и (или) дождь) и других, не зависящих от Сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по причине обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно, однако не позднее 5 дней с момента наступления подобных обстоятельств, в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении, предполагаемой продолжительности и прекращении вышеуказанных обстоятельств.

7.3. Если форс-мажор длится более 6 месяцев, то любая из Сторон может досрочно расторгнуть настоящий Договор, при этом Заказчик обязан произвести расчет с Подрядчиком за фактически выполненный объем работ.

7.4. Надлежащим подтверждением форс-мажорных обстоятельств является справка, выданная Торгово-промышленной палатой Украины.

8. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

8.1. Споры и разногласия, возникающие по настоящему Договору, разрешаются Сторонами путем переговоров.

8.2. В случае не достижения Сторонами согласия по возникающим спорам и разногласиям, материалы по ним передаются на рассмотрение хозяйственного суда согласно Хозяйственному процессуальному кодексу Украины.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного выполнения обязательств Сторонами по настоящему Договору.

9.2. После вступления в силу настоящего Договора, вся предыдущая переписка и переговоры теряют юридическую силу

9.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору будут действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями Сторон.

Все дополнительные соглашения, а также приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями.

9.4. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по обоюдному согласию Сторон, при этом на дату расторжения настоящего Договора Сторонами должны быть произведены взаиморасчеты.

9.5. Ни одна из Сторон не имеет права передать полностью или частично свои права и/или обязанности по настоящему Договору третьему лицу без получения письменного предварительного согласия другой Стороны настоящего Договора

9.6. В случае изменения банковских, юридических и налоговых реквизитов, а также статуса налогоплательщика, Стороны обязуются уведомить об этом друг друга в письменном виде в трехдневный срок.

9.7. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Договор на ремонтные работы. Договор подряда на демонтаж оборудования

Договор подряда на демонтаж оборудования

Наш каталог образцов документов, формы контрактов и должностных инструкций собран в этом разделе

ДОГОВОР ПОДРЯДА N ________г.____________ “___” __________ ____ г. ООО “___________________”, именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лицедиректора ________________________________, действующего на основании Устава, иООО “______________”, именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице директора_______________________, действующего на основании Устава заключили настоящийдоговор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика в три этапаследующую работу: первый этап – демонтаж следующего оборудования механического заводасиликатных изделий: второй этап – перевозка демонтированного оборудования к Заказчику; третий этап – монтаж оборудования на площадке Заказчика 1.2. Заказчик обязуется принять результаты работы по этапам и оплатить их, всоответствии с п. 2.5 договора. 1.3. Предусмотренные п. 1.1 работы выполняются силами и средствамиПодрядчика. 1.4. Подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения заданияЗаказчика. Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательствсубподрядчиков. 1.5. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в течение одногомесяца после подписания сторонами акта приемки третьего этапа выполненных работ. 2. ЦЕНА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ. 2.1. За выполненные работы, указанные в п. 1.1 договора, Заказчик уплачиваетПодрядчику ____________________________, согласно сметы, составленной наосновании технико-экономического обоснования, являющихся неотъемлемой частьюдоговора. 2.2. В случаях, если фактические расходы Подрядчика оказались больше тех,которые учитывались при определении цены этапов работы, окончательный расчет завыполненные работы производится по ценам, определенным вновь согласованнойсторонами сметой, которая будет является неотъемлемой частью договора. 2.3. Заказчик в счет оплаты работ по договору перечисляет Подрядчикупредоплату в размере 30% от суммы договора в размере ____________________,которые перечисляет на счет Подрядчика в течение 10 (десяти) банковских днейпосле подписания настоящего договора 2.4. Стороны устанавливают следующие сроки выполнения и оплаты оговоренных вп. 1.1 работ: – срок выполнения Подрядчиком первого этапа работы – 30 дней послепоступления предоплаты на счет Подрядчика; – срок оплаты стоимости первого этапа производится Заказчиком в течение 5(пяти) банковских дней после подписания сторонами акта выполнения первого этапаработы; – срок выполнения Подрядчиком второго этапа работы по перевозкедемонтированного оборудования – 15 дней после поступления на счет Подрядчикаплатежей за выполнение работ по первому этапу; – оплата Заказчиком расходов, связанных с перевозкой оборудования,возмещаются Подрядчику в течение 5 (пяти) банковских дней после предоставленияПодрядчиком документов, подтверждающих расходы по перевозке; – срок выполнения Подрядчиком третьего этапа работ – 30 дней послепредоставления Заказчиком, утвержденной в установленном порядке проектно-сметнойдокументации на монтаж механического завода силикатных изделий и подписания актао готовности площадки под строительство завода; оплата Заказчиком третьего этапа работа и окончательный расчет завыполненную работу (за минусом перечисленной суммы предоплаты) производится втечение 10 банковских дней после подписания сторонами акта выполнения работ. 2.5. Если сторона, благодаря исполнению своего обязательства по договоруподряда, получила от другой стороны сведения, которые могут рассматриваться каккоммерческая тайна, она не вправе сообщать их третьим лицам без согласия другойстороны. 3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 3.1. За нарушение срока выполнения работ, указанного в пункте 2.5 настоящегодоговора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% стоимостинесвоевременного выполненного этапа работы. 3.2. За нарушение срока оплаты работ, указанных в п. 2.5 настоящегодоговора, Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1% от суммыпросроченного платежа за каждый день просрочки. 3.3. Уплата штрафа (пени) не освобождает стороны от выполнения лежащих наних обязательств или устранения нарушений. 3.4. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре,применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства. 4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 4.1. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора,разрешаются путем переговоров. 4.2. В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров,стороны разрешают их в судебном порядке в арбитражном суде г.а. 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишьпри условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными нато представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют егонеотъемлемую часть. 5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Обаэкземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится одинэкземпляр настоящего договора. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до_________________________________. 5.3. Во всем остальном, что не предусмотрено данным договором, стороныруководствуются законодательством. 6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:Подрядчик: Заказчик:Наименование: ___________________ Наименование: _______________Адрес: __________________________ Адрес: ______________________Банковские реквизиты: ___________ Банковские реквизиты: _______Тел.(факс): _____________________ Тел.(факс): _________________Подрядчик ____________________ Заказчик ____________________

ДОГОВОР ПОДРЯДА №___

ООО «Организация №1», в лице директора Иванова И.И., действующего на основании устава, именуемое Заказчик, с одной стороны, и ООО «Организация №2», в лице директора Васильева В.В., действующего на основании Устава, именуемое Подрядчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.