Договор на оказание услуг по авторскому надзору за строительством

Содержание

Договор на оказание услуг по авторскому надзору за строительством

Договор на оказание услуг по авторскому надзору за строительством

Изменение сроков оказания услуг возможно только после оформления Дополнительного соглашения к настоящему Договору.

Общая стоимость услуг по настоящему Договору носит договорной характер, определена Протоколом соглашения о договорной стоимости Приложение и составляет: Стоимость услуг по техническому содействию определяется Сторонами по фактическим трудозатратам, с учетом: Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о затруднениях, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему договору, для своевременного принятия мер. Исполнитель обязуется:

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему – обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

  • Договор на осуществление авторского надзора за строительством (примерная форма)
  • Авторский надзор
  • Договор на авторский надзор в строительстве
  • Договор на оказание услуг по авторскому надзору за строительством
  • Договор на оказание услуг по авторскому надзору за строительством
  • Договор авторского надзора
  • Договор на авторский надзор (образец) с приложениями

Договор на осуществление авторского надзора за строительством (примерная форма)

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Договор оказания услуг

Предмет договора 1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя: Требования к ведению авторского надзора определяются СП Срок действия договора 2.

Стороны установили сроки выполнения Исполнителем принятых на себя обязательств по настоящему Договору: Договор может быть прекращен досрочно по соглашению сторон.

Заказчик вправе отказаться от договора в одностороннем порядке, о чем письменно извещает Исполнителя до окончания оплачиваемого месяца.

Стоимость работ и порядок расчетов 3. Окончательный расчет за выполненные работы Заказчик производит в течение 60 шестидесяти календарных дней с момента ввода Объекта в эксплуатацию на основании подписанного акта приемки выполненных работ. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

Заказчик вправе при расчете за услуги произвести удержание суммы штрафа, начисленного Исполнителю по п. Обязанности и права Заказчика 4.

Заказчик обязан: Предоставить документацию и информацию по строящемуся Объекту в объеме необходимом Исполнителю для выполнения своих обязанностей; 4. Обеспечить свободный доступ Исполнителя к Объекту и способствовать Исполнителю в выполнении его обязанностей; 4.

Производить своевременную оплату выполненных работ Исполнителю. Принять выполненные Исполнителем работы по Акту приема-передачи или в течение 10 дней с момента получения акта выполненных работ предоставить Исполнителю мотивированный отказ.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки этапа работ Исполнитель стороны в течение ти дней составляют двусторонний акт с перечнем замечаний и сроком их устранения.

В случае приостановки выполнения работ на Объекте, сообщить в письменном виде об этом Исполнителю в течение трех рабочих дней. Предоставить Исполнителю перечень подрядных организаций, осуществляющих строительные и монтажные работы на Объекте по форме, указанной в Приложении N 5.

Заказчик имеет право: Контролировать действия Исполнителя на всем периоде действия договора. Обязанности и права Исполнителя 5. Исполнитель обязан: Проверять в процессе строительства соответствие выполненных работ проектным решениям, предусмотренным в рабочих чертежах, соблюдение технологии возведения объекта, качество производства строительно-монтажных работ.

Предоставить Заказчику Список специалистов, осуществляющих авторский надзор Приложение N 1 к Договору. Рассматривать предложения и по согласованию с Заказчиком вносить в установленном порядке уточнения, дополнения и изменения в проектно-сметную документацию.

Своевременно решать все возникающие в процессе строительства вопросы по проектно-сметной документации. Вести журнал авторского надзора, в котором фиксировать все выявленные при строительстве отступления и нарушения требований строительных норм, правил и технических условий по производству строительно-монтажных работ.

Следить за своевременным и качественным выполнением изменений, замечаний и указаний, внесенных в журнал авторского надзора. Даты выезда Исполнителя на Объект для проведения авторского надзора устанавливается Заказчиком, о чем Заказчик извещает Исполнителя не позднее одного рабочего дня до предполагаемой даты выезда специалистов Исполнителя.

Факт посещения Объекта отражается в регистрационном листе журнала авторского надзора, обязанность по ведению которого осуществляет Исполнитель. Форма регистрационного листа посещения объекта указана в Приложении N 4. По всем выявленным отступлениям от проектно-сметной документации Исполнитель ведет учет по форме учетного листа отступлений от проектно-сметной документации Приложение N 6.

Использование результатов работ 6. Заказчик владеет, пользуется и распоряжается переданными ему по настоящему договору изменениями и дополнениями к проектной документации по своему усмотрению в соответствии с действующим законодательством.

Исполнитель не вправе использовать сведения, предоставленные ему Заказчиком, для любых других целей, кроме выполнения обязательств по настоящему договору. Заказчик со своей стороны обязуется сохранять полную конфиденциальность о методах и способах реализации Исполнителем своих обязательств.

Ответственность сторон 7. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

Исполнитель несет ответственность за авторские указания по соблюдению проектных решений при выполнении работ, а также солидарную с подрядчиком ответственность за ущерб, вследствие некачественно выполненных скрытых работ, в приемке которых участвовал представитель Исполнителя.

В случае ненадлежащих указаний представителя Исполнителя по выполнению подрядчиком работ в рамках действия настоящего договора, в результате которых Заказчик понес материальный ущерб, Исполнитель обязан компенсировать такой ущерб Заказчику в полном объеме на основании выставленного счета.

Стороны по мере выявления фактов нарушения условий настоящего договора направляют уведомление о начислении штрафа или пени.

Уведомление будет считаться направленным надлежащим образом, если оно послано либо заказным письмом.

Пени и штрафы, предусмотренные настоящим договором, применяются только при предъявлении соответствующей письменной претензии о применении штрафных санкций.

При отсутствии претензии пени и штрафы не начисляются и не выплачиваются.

При предъявлении претензии о применении штрафных санкций пени и штрафы начисляются с момента возникновения обстоятельства, служащего основанием ответственности, и до момента устранения нарушения.

Все споры и разногласия по настоящему Договору стороны будут стремиться решать путем переговоров, а при недостижении соглашения – в претензионном порядке.

Претензия рассматривается получившей ее стороной в течение ти дней, если в указанный срок будет получено возражение от другой стороны, то сторона, возражающая на претензию или другая сторона инициируют созыв Комиссии по урегулированию спора по претензии.

Комиссия должна быть созвана в течение 10 дней. Комиссия по урегулированию спора из представителей сторон должна рассмотреть претензию и возражения на нее с представленными обоснованиями в срок не более ти дней. Решения комиссии оформляются протоколом.

При необходимости представители комиссии могут запрашивать дополнительные документы от сторон для разрешения спора и привлекать для разрешения спора независимых экспертов. При этом, сторона обязана предоставить запрошенные Комиссией документы.

В случае запроса дополнительных документов или привлечения экспертов срок рассмотрения претензии в комиссии продлевается на время, установленное в протоколе комиссии.

В случае, если споры и разногласия не могут быть решены в претензионном порядке Комиссией по урегулированию спора, они подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика. Форс-мажорные обстоятельства 8.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору, если невозможность выполнения ими условий Договора наступила в силу форс-мажорных обстоятельств непреодолимой силы , находящихся вне контроля сторон, могущих воспрепятствовать его исполнению, в том числе: Сторона, для которой наступили форс-мажорные обстоятельства, обязана в трехдневный срок уведомить другую сторону о таком наступлении.

Впоследствии наступление форс-мажорных обстоятельств должно быть доказано в установленном законодательством порядке. Прочие условия 9.

Приложения к настоящему договору являются неотъемлемой его частью и имеют обязательную юридическую силу при условии, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон. Все изменения и дополнения настоящего Договора оформляются дополнительными соглашениями между сторонами.

Об изменении адресов и банковских реквизитов Стороны письменно извещают друг друга в тидневный срок с момента их изменения. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон.

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, – по одному для каждой из сторон. Приложения Приложение N 1.

Список специалистов осуществляющих авторский надзор. Приложение N 2. Перечень основных работ, ответственных конструкций, скрываемых последующими работами и конструкциями, в освидетельствовании которых принимают участие представители авторского надзора.

Приложение N 3. План-график осуществления работ. Приложение N 4. Форма регистрационного листа посещения объекта. Приложение N 5. Перечень подрядных организаций. Приложение N 6.

Форма учетного листа отступлений от проектно-сметной документации.

Добрый день! Форма акта освидетельствования скрытых работ установлена Приказом Ростехнадзора от

Договор авторского надзора 07 Мая Авторский надзор является неотъемлемой частью строительства абсолютного большинства объектов. Ведение авторского надзора осуществляется организацией-разработчиком проектной документации, а лицом заинтересованном в такого рода услугах, как и в создании объекта в целом, является заказчик строительства.

Отношения между проектировщиком и заказчиком строительства строятся на основании договора на осуществление авторского надзора. В настоящей статье будет рассмотрен ряд вопросов, связанных с заключением и исполнением таких договоров.

Из данного положения, а также из того, что по тексту СНБ процесс авторского надзора именуется работами, следует, что договор авторского надзора по своей юридической сущности относится к договорам подряда.

Авторский надзор

Образцы по теме: Предмет договора 1. Заказчик обязуется принять и оплатить услуги Исполнителя в порядке и на условиях, установленных настоящим договором. Организация авторского надзора 2.

Авторский надзор осуществляется в течение всего периода строительства и ввода в эксплуатацию Объекта, а в случае необходимости – и начального периода его эксплуатации.

Авторский надзор осуществляется специалистами – разработчиками рабочей документации, назначаемыми руководителем организации-исполнителя.

Договор на авторский надзор в строительстве

Please enter letter, number or punctuation symbols. Данные успешно отправлены. Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности.

Авторский надзор хорош для обеих сторон сделки: Для начала давайте разберемся, что такое авторский надзор и в чем он заключается? Практика показывает, что дизайнеры в большинстве своем по-разному отвечают на этот вопрос.

Статьи Кузнецов А.

Предмет договора 1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя: Требования к ведению авторского надзора определяются СП Срок действия договора 2.

Стороны установили сроки выполнения Исполнителем принятых на себя обязательств по настоящему Договору: Договор может быть прекращен досрочно по соглашению сторон.

Заказчик вправе отказаться от договора в одностороннем порядке, о чем письменно извещает Исполнителя до окончания оплачиваемого месяца. Стоимость работ и порядок расчетов 3.

Предмет Договора 1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по осуществлению авторского надзора за строительством объекта: Перечень зданий и сооружений, по которым осуществляется авторский надзор по настоящему договору:

Под строительством в настоящем договоре понимается строительство новых, а также реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, капитальный ремонт и реставрация существующих зданий, сооружений и их комплексов, в том числе объектов инфраструктуры и коммуникаций, включая благоустройство территорий объектов. Предмет Договора 1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказать услуги по осуществлению авторского надзора за реализацией проекта строительства объекта [Проект строительства] по адресу:

.

ДОГОВОР N _____ на авторский надзор в строительстве. г. Исполнитель обязуется осуществлять авторский надзор за строительством совместно составляют Акт об оказании услуг по авторскому надзору (Приложение N 1).

.

Договор на авторский надзор (образец) с приложениями

.

.

.

.

Источник: https://nashemistechko.com/nalogovoe-pravo/dogovor-na-okazanie-uslug-po-avtorskomu-nadzoru-za-stroitelstvom.php

Договор авторского надзора. Образец и бланк для скачивания 2019 года

Договор на оказание услуг по авторскому надзору за строительством
Строительство объектов промышленности и соцкультбыта, особенно крупных, не обходится без надзора автора проекта за своим детищем. Гражданско-правовые отношения заказчика с проектировщиком регламентируются договором авторского надзора.

Файлы в .DOC:Бланк договора авторского надзораОбразец договора авторского надзора

Правовая основа контракта

Заинтересованными сторонами контракта являются:

  1. проектно-изыскательская организация, разработавшая проект строительства объекта;
  2. заказчик (инвестор) строительства.

Выгода обеих сторон в контроле архитекторов и инженеров-проектировщиков, непосредственно участвующих в создании проекта, за ходом строительства очевидна.

Автор проекта получает возможность беспрепятственно посещать строительный объект и контролировать правильность ведения строительно-монтажных и специальных работ, а также качество и соответствие проекту применяемых материалов.

Это дает ему уверенность в создании объекта без нарушения строительных норм и правил в соответствии с принятыми им архитектурно-строительными решениями.

Инвестор (заказчик), в свою очередь, доверяет надзор за объектом специалистам, непосредственно заинтересованным в правильном и качественном строительстве объекта, куда он вкладывает немалые финансовые средства.

Авторский надзор как вариант договора оказания услуг

Закон регулирует порядок ведения авторского надзора соответствующими строительными нормами и предусматривает наличие договора между заказчиком и генеральным проектировщиком.

Сущность этого документа примерно идентична договору подряда, так как процесс ведения авторского надзора включает в себя работы по контролю за строительством и камеральную обработку результатов.

В то же время многие юристы склонны считать такой контракт сделкой по возмездному оказанию услуг. Гражданский кодекс определяет обязанности подрядчика по договорам подряда в сдаче выполненных работ заказчику.

Заказчику в этом случае не столь важен сам процесс выполнения работ, сколько качественный и вовремя сданный продукт деятельности подрядчика. И в этом главное отличие договора авторского надзора от договора оказания услуг, заказчик (клиент) не зацикливается на результате действий исполнителя, ему важен сам процесс и качество оказываемых услуг.

По своему предназначению договор авторского надзора более всего соответствует именно таким критериям. Инвестору важно знать и быть уверенным в том, что объект находится под постоянным надзором, а его деньги расходуются разумно на выполнение строительных работ в строгом соответствии с проектом и требованиями строительных норм и правил.

В сфере строительства, ввиду сложности технологий и наукоемкости производимых работ, часто возникают споры между лицами, участвующими в процессе возведения зданий и сооружений.

Правовой основой для их разрешения являются предусмотренные статьями Гражданского кодекса основания и обстоятельства для отказа сторон от дальнейшего ведения авторского надзора.

Сущность договора и его основные условия

Обязателен к указанию в документе предмет договора, как предоставление автором проекта услуг по контролю за соответствием возводимого здания (сооружения) требованиям проектной документации. К договору в обязательном порядке прилагаются следующие документы:

  1. график проверок объекта инженерами и архитекторами проектной организации;
  2. журнал предписаний авторского надзора, включающий в себя графы с отметками об их выполнении;
  3. список обязательных для проверок конструктивов здания, особенно несущих конструкций;
  4. перечень актов скрытых работ, обязательных к актированию вместе с контролирующими лицами;
  5. смета финансовых средств, отпущенных для осуществления авторского надзора в течение всего срока действия договора.

Важность вышеуказанной документации определяется существенными условиями контракта при заключении сделки на ведение авторского контроля за строительством.

Действие договора

Гражданское законодательство считает договор заключенным сразу же после того, как автор проекта и заказчик достигли взаимопонимания по всем существенным условиям и подписали контракт.

В противном случае, особенно при отсутствии необходимых приложений в полном объеме, соглашение признается незаключенным.

Возникающие после этого споры сторон не могут быть решены договорными нормами. Например, при судебном иске о взыскании долга за ведение авторского надзора суд не сможет удовлетворить материальные претензии к заказчику в случае признания сделки незаключенной.

Процедура заключения договора

Лицом с наибольшей заинтересованностью в оформлении договора является заказчик, который одновременно может являться и инвестором строительства. Несмотря на это, автор проекта в лице проектных институтов или архитектурных бюро берет на себя обязанность оформить проект договора вместе со всей необходимой документацией в виде журналов, графиков, смет.

Грамотное предложение заказчика о заключении сделки, так называемая «оферта», является гарантией отсутствия в дальнейшем споров, разногласий и разночтений документов.

В оферте нужно указать:

  • все основные условия сделки;
  • подробное описание строящегося здания и стадии производства стройработ, особенно по несущим конструкциям каркаса;
  • специализацию по типам работ;
  • желаемую периодичность посещения объекта специалистами проектировщика;
  • смету по ведению надзора.

Проектировщик не сможет отказаться от заключения контракта, так как контроль за исполнением замыслов архитекторов является одной из главных его функций.

В случае отказа автора проекта от сотрудничества по конкретному строительному объекту заказчик имеет законное право обратиться в арбитражный суд с жалобой на неправомерные действия автора проекта. Основанием для такого обращения будет направленная проектировщику оферта.

Как правильно принять и оплатить услуги по авторскому надзору

Обычно периодичность посещения строек специалистами проектировщика, ведущими авторский надзор, зависит от месторасположения объекта.

Соответственно, представитель главного инженера проекта выставляет на оплату заказчику процентовку ежеквартально по строительным объектам, находящимся в черте города (населенного пункта).

При этом в акте выполненных работ (процентовке) указывается количество выходов, даты и время нахождения на стройке инженеров-проектировщиков.

По удаленным стройкам за пределами города или республики оплата осуществляется за каждый выезд специалистов.

Как правило, на таких объектах специалисты находятся, как минимум, несколько дней. Акты на осуществление надзора оформляются по утвержденным типовым формам. Ознакомиться с ними можно в приложениях к СНиПам.

Эти же строительные нормы диктуют сторонам договора периодичность оформления актов приемки услуг по авторскому надзору, что создает неудобства для обеих сторон, особенно по иногородним объектам. Изменение в законодательстве по этому вопросу позволит заказчикам и авторам проектов рациональнее планировать работу по обеспечению строек авторским надзором.

В заключение

Рекомендуем строителям, заказчикам и инвесторам строительства, а также проектным организациям своевременно заключать соглашения по авторскому надзору. К сожалению, недостаточная квалификация производителей работ приводит к грубым ошибкам при возведении зданий, особенно их несущих каркасов.

Авторский надзор, проводимый регулярно на стройке с самого начала работ, позволит исключить такой негатив.

Источник: https://zakonius.ru/obrazec/dogovor-avtorskogo-nadzora

Договор на проведение авторского надзора

Договор на оказание услуг по авторскому надзору за строительством

На странице представлена, актуальная в 2019 году, Форма договора на проведение авторского надзора, заключаемый между юридическим и физическим лицом. Вы можете в любой момент скачать ее себе в формате .doc, .rtf или .pdf, размер файла документа составляет 9,9 кб.

  1. Предмет договора
  2. Обязанности и права сторон
  3. Сроки
  4. Вознаграждение и порядок расчетов
  5. Заключительные положения
  6. Адреса и реквизиты сторон
  7. Подписи сторон

г. _______________

«_____» _______________ 2016 г.

______________________________ в лице ______________________________, действующего на основании ______________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и Гражданин ______________________________, паспорт: серия __________, № __________, выданный ____________________, проживающий по адресу: ______________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор» , о нижеследующем:

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства оказывать Заказчику услуги, связанные с сопровождением разработанного дизайн-проекта и проведением авторского надзора по адресу: ______________________________. Далее по тексту – Объект.

1.2. Представителем Исполнителя при оказании услуг является дизайнер.

1.3. Уполномоченными лицами при проведении авторского надзора, а также имеющими право подписывать Приложение №1, являются: ______________________________.

1.4. Под авторским надзором стороны понимают: комплекс мероприятий, осуществляемых для обеспечения соответствия архитектурно-стилистических решений вводимого в эксплуатацию объекта решениям, предусмотренным в утвержденном Заказчиком дизайн-проекте, решение вопросов, касающихся интерьера на объекте, выезды дизайнера на объект для консультации представителя Заказчика на объекте.

1.5. Под сопровождением проекта стороны понимают: непосредственные консультации в торговых точках поставщиков и рекомендации по подбору дополнительных элементов мебели и оборудования, отделочных материалов, решение вопросов, связанных с непосредственным приобретением отделочных материалов.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

2.1. Исполнитель принимает на себя обязательства:

  • оказывать Заказчику услуги, связанные с проведением авторского надзора и сопровождением проекта, согласно п.1.4 настоящего соглашения, при вызове Исполнителя.

2.2. Исполнитель имеет право:

  • приостанавливать работы на объекте, если их выполнение не соответствует замыслу проекта;
  • самостоятельно принимать решения по корректировке проекта на объекте, если они связаны с невозможностью технической реализации;

2.3.

Заказчик принимает на себя обязательства:

  • своевременно оплачивать причитающееся Исполнителю вознаграждение;
  • визировать время работы с дизайнером (Приложение №1 к настоящему договору) сразу после окончания встречи с дизайнером. Уполномоченные лица (согласно п.1.3 настоящего соглашения) имеют право визировать Приложение №1 к настоящему соглашению;
  • заблаговременно оговаривать время и место встречи с дизайнером.

2.4. При выполнении работ Стороны обязуются принимать во внимание рекомендации, предлагаемые друг другу по предмету настоящего соглашения.

2.5. Стороны обязуются немедленно информировать друг друга о затруднениях, препятствующих выполнению работ для своевременного принятия необходимых мер.

3. СРОКИ

3.1. Стороны договорились считать срок оказания услуг по настоящему договору __________ часов. Минимальное время работы дизайнера при вызове должно быть не менее 1-го часа, общий срок действия договора не более __________ месяцев с момента его подписания.

3.2. Время работы дизайнера с Заказчиком или его уполномоченным представителем отражается в Приложении №1 к настоящему договору.

4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. За выполнение услуг по настоящему договору Заказчик обязуется в момент подписания настоящего соглашения оплатить задаток в размере __________ рублей, исходя из расчета __________ рублей в час работы дизайнера.

4.2. В случае необходимости выезда за границы города, время работы дизайнера рассчитывается с повышающим коэффициентом 1,5.

4.3. Оплата Заказчиком Исполнителю вознаграждения за выполненные услуги будет осуществляться путем перевода причитающихся Исполнителю сумм на его расчетный счет.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. В случае невыполнения условий согласно п.4 настоящего договора, Исполнитель имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке.

В случае если Заказчик не использовал оплаченное время в течение срока действия настоящего Договора, то договор расторгается Исполнителем в одностороннем порядке, и обязательства Исполнителя по договору будут считаться исполненными в полном объеме с надлежащим качеством.

5.2. Условия настоящего договора считаются выполненными, а действие прекращенным после оказания услуг по авторскому надзору в объеме __________ часов, что должно быть отражено в Приложении №1 к настоящему договору. Под надлежаще исполненными обязательствами Исполнителя по договору, стороны понимают подписанное Заказчиком или уполномоченными лицами Приложение №1 к настоящему договору.

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИсполнительЮридический адрес:________________________________________ Почтовый адрес:________________________________________ ИНН/КПП:______________________________ Телефон/факс:____________________ Расчетный счёт:______________________________ Наименование банка:______________________________ Корреспондентский счёт:______________________________ БИК:____________________

ЗаказчикАдрес регистрации:________________________________________ Почтовый адрес:________________________________________ Паспорт серия, номер:____________________ Кем выдан:________________________________________ Когда выдан:_______________ Контактный телефон:____________________  

7. ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель _________________

Заказчик _________________

Источник: https://domashniy-urist.ru/forma/dogovor_na_provedenie_avtorskogo_nadzora.html

Договор авторского надзора за строительством

Договор на оказание услуг по авторскому надзору за строительством

Функции авторского надзора реализуются в следующих действиях: работа с журналом авторского надзора за строительством; проверка соответствия осуществляемых работ проектным и рабочим чертежам на каждом этапе возведения объекта; проверка качества выполнения строительных и технических работ; участие в приемке конструкций, относящихся к ответственным; участие в составлении актов освидетельствования выполненных работ; проверка правильности установки технологического оборудования; выявление отступлений от сметных документов; участие при составлении и подписании актов осмотра скрытых работ; анализ сметной стоимости объекта и своевременная корректировка; выявление нарушений требований технических условий и нормативных документов ( ГОСТ, СНиП и др.), установка реальные сроки устранения нарушений; проверка

Образец договора авторского надзора за строительством

Форма оплаты . 4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 4.1.

Подрядчик выполняет работы, предусмотренные п.1 настоящего договора, в течение срока проведения комплекса отделочных работ, предусмотренных в проекте. 4.2. Заказчик полностью оплатит выполненные Подрядчиком работы в течение дней со дня приемки работ.

8.3. Если форс-мажорные обстоятельства длятся более календарных месяцев, любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем внесудебном порядке, письменно уведомив другую Сторону, без уплаты неустойки. В этом случае Стороны не позднее чем за рабочих дней до дня

Примерная форма договора авторского надзора

2.3.

Авторский надзор осуществляется специалистами — разработчиками рабочей документации, назначаемыми руководителем организации- Проектировщика. Руководителем специалистов, осуществляющих авторский надзор, назначается главный архитектор (главный инженер проекта). 2.4.

Назначение руководителя и специалистов, ответственных за проведение авторского надзора, производится приказом организации- Проектировщика и доводится до сведения Заказчика, который информирует о принятом решении подрядчика и органы Государственного архитектурно- строительного надзора.

2.5. Специалисты, осуществляющие авторский надзор, выезжают на строительную площадку для промежуточной приемки ответственных конструкций и освидетельствования скрытых работ в сроки, предусмотренные графиком, а также по специальному вызову Заказчика или подрядчика. 2.6. Руководитель

Договор на оказание услуг авторского надзора

7.2.

10. Заключительные положения 9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 9.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях.

9.3. Важно Исполнитель», с одной стороны, и гр.

, паспорт: серия , № , выданный , проживающий по адресу: , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 1.

Договор на проектирование с авторским надзором

Договор на оказание услуг по авторскому надзору за строительством

1.1.

По настоящему договору Архитектор обязуется осуществлять авторский надзор за разработкой архитектурного проекта для строительства объекта: ____________________, расположенного по адресу _________________________. 1.2.

Заказчик обязуется принять и оплатить услуги Архитектора в порядке и на условиях, установленных настоящим договором. 2.1.

Авторский надзор осуществляется в течение всего периода разработки проектной документации вплоть до момента получения разрешения на строительство.

2.2. Авторский надзор осуществляется Архитектором и привлекаемыми им помощниками, консультантами и техническими работниками, принимающим на себя ответственность за их решения. 2.3. Авторский надзор осуществляется в соответствии с Графиком проведения работ по авторскому надзору (Приложение N 2).

График согласуется обеими Сторонами.

2.4.

Образец договора подряда и договора на осуществление авторского надзора

г.Москва «______»__________________2019 г.

Васильева Дарья Борисовна, именуемая в дальнейшем «Подрядчик» с одной стороны, и гр-н(ка)________________________________________________именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.2. Объем работ, составляющих предмет настоящего Договора, определяется: 1.2.1.

Составом дизайн-проекта в соответствии с утвержденными Заказчиком этапами работ, приведенными в Приложении №1. 1.2.2. Техническим заданием на проектирование, составленным Заказчиком.

1.3. Стоимость работ по настоящему договору составляет: ______________(___________________________________________) рублей 00 коп. 2.1.2.

Договор на ведение авторского надзора

г.

Москва «___»____________ 200_ г. 1.3. Ведение авторского надзора проводится по чертежам, разверткам, спецификациям и другим материалам, выполненным по Договору № __________ от _______________ года.

В настоящем Договоре применяются следующие термины с соответствующими определениями: Заказчик (застройщик) — физическое или юридическое лицо, которое организует и финансирует строительство объекта. Подрядчик — физическое или юридическое лицо, являющееся исполнителем строительных и монтажных работ на объекте строительства.

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.