Договор на модернизацию программного средства Веб-сайт

Содержание

Договор модернизации по

Договор на модернизацию программного средства Веб-сайт

Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок. 8.7. При наличии обстоятельств, указанных в пункте 8.

6, Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков. 9. Прочие условия 9.1.

Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, что совершены они в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон договора. 9.2.

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую правовую силу, по экземпляру для каждой из Сторон. 9.3. Во всем, что не нашло отражения в договоре, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ. 10. Реквизиты и подписи Сторон Заказчик: Подрядчик: Заказчик Подрядчик М.П.

Договор на выполнение работ по модернизации оборудования

Важно Подрядчик должен без дополнительной оплаты устранить отраженные в Акте недостатки в установленный Заказчиком срок и возместить Заказчику понесенные последним расходы по привлечению третьего лица. 3.7.

В случае неустранения Подрядчиком недостатков в соответствии с Актом, составленным согласно п.
3.5. и п.3.6. Договора, Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков работ третье лицо.

Подрядчик обязан возместить Заказчику понесенные расходы на устранение недостатков.
Внимание Предоставить Исполнителю в электронном виде информацию для модернизации «веб-сайта». 2.2.2.

Принять и оплатить результат работы Исполнителя в порядке, размере и срок, предусмотренные договором.2.2.3.
Исполнить иные обязанности, возложенные на него настоящим договором. 2.3. Заказчик имеет право: 2.3.1.

Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки, в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок по их обнаружении. 6.4. В случае уклонения Заказчика от принятия выполненной работы Подрядчик вправе по истечении месяца со дня, когда согласно договору результат работы должен был быть передан Заказчику, и при условии последующего двукратного предупреждения Заказчика продать результат работы, а вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся Подрядчику платежей, внести на имя Заказчика в депозит в порядке, предусмотренном статьей 327 Гражданского кодекса. 7. Качество работы 7.1. Качество работы должно соответствовать следующим требованиям: . 7.2.

Панель ручного поиска договоров

ДОГОВОР N — НА МОДЕРНИЗАЦИЮ ПРОГРАММНОГО СРЕДСТВА «ВЕБ-САЙТ» г. » » 20 г.

в лице , действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, и в лице , действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1.

Исполнитель обязуется по заданию Заказчика доработать для него программное средство «веб-сайт», а Заказчик обязуется принять результаты работы Исполнителя и оплатить их: 1.1.1.

2.2. Заказчик обязуется: 2.2.1.

Контракт на модернизацию

Исполнительобязан выполнить без дополнительной оплаты и без любогопродлениявремениРаботы,всетребованияпредставителей Заказчикапоисправлениюлюбыхдефектов и недостатков в результате несовершенной работыилииспользованиянестандартныхматериалови материалов, которые не удовлетворяют Техническим требованиям. X. Изменение объемов работ 19. Заказчикимеетправо аннулировать часть позиций Технических требований и также увеличить или сократить объем Работ.

20. ЕслиИсполнительтребуетдополнительныеработы,не предусмотренные в Технических требованиях,то стоимость такойработы должнабытьоформленавсоответствии с Протоколом Изменений Работ, Приложение 2настоящегоКонтракта,допринятияизмененийработ.Заказчик обязуется принять и оплатить результат работы. 1.3. Заказчик обязан предоставить Подрядчику следующие документы: — копию паспорта транспортного средства, заверенную его печатью; — акт единичного осмотра в ГИБДД; — . 1.4. Подрядчик, в свою очередь, вместе с передачей результата работы обязан предоставить Заказчику: — справку-счет в количестве ; — акт выполненных работ; — копию заключения о внесении изменений в конструкцию; — . 2. Срок выполнения работ 2.1. Срок выполнения работ по модернизации транспортного средства Подрядчиком устанавливается с » » г.
по » » г. 2.2.

Вышеуказанный срок может быть изменен Подрядчиком в одностороннем порядке по следующим основаниям: . 2.3. Подрядчик несет ответственность за завершение работы к сроку, определенному договором.

3. Цена работы и порядок оплаты 3.1.

ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 3. Выполняемые Исполнителем работы должны соответствовать требованиям технических условий, стандартам, нормам и другим документам (указывается конкретный нормативный документ).

4. Техническая приемка выполненных работ по настоящему Договору производится Заказчиком или таможенным органом, в котором производятся работы, по доверенности, выданной Заказчиком.

Техническая приемка оформляется актом сдачи-приемки, подписанным Заказчиком или таможенным органом по доверенности Заказчика, утверждается начальником таможенного органа.
Акт сдачи-приемки является основанием для оплаты выполненной работы. 5.

Датой исполнения обязательств по договору считается дата приемки выполненных работ на объекте, указанная в акте сдачи-приемки, утвержденная начальником таможенного органа, составленном в соответствии с п. 4. 6.

Договор подряда на выполнение работ по модернизации оборудования

Исполнитель по требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, устраняет недостатки, допущенные по его вине при выполнении работ.

В случае неустранения указанных дефектов в согласованный сторонами срок Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере % стоимости работ, подлежащих исправлению. 14.

В случае полного или частичного невыполнения договора одной из сторон последняя обязана возместить причиненные в результате этого убытки.

15.

За несвоевременную приемку работ Заказчик уплачивает Исполнителю штраф в размере % договорной цены за каждый просроченный день и дополнительно % при просрочке более дней. 16. За просрочку оплаты платежного требования Заказчик уплачивает Исполнителю пени в размере % суммы просроченного платежа за каждый просроченный день просрочки.

17. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения обязательств. 6.

Договор по модернизации оборудования

Исполнителю предоставляется право досрочного выполнения монтажно-настроечных работ. 21. Исполнитель обязуется соблюдать применительно к выполняемым работам специальные требования директивных документов. 22. На период выполнения работ Заказчик: 22.1.

Обеспечивает поставку технологического оборудования в согласованные сторонами сроки. При задержке поставки срок исполнения соответствующих работ переносится на время задержки или работа выводится из ведомости исполнения, если задержка выходит за срок действия договора. 22.2.

Предоставляет Исполнителю жилую площадь в гостиницах, общежитиях или жилых домах, переоборудованных под общежития гостиничного типа, в количестве мест, при уменьшении количества мест для жилья, предоставляемого Заказчиком, решается вопрос уменьшения объема работ, выполняемого Исполнителем, путем исключения ряда работ из ведомости исполнения. 22.3.

Договор по модернизации оборудования образец

Исполнитель обязуется произвести модернизацию компьютерного оборудования, комплектующих изделий, а так же программного обеспечения в объемах, согласованных сторонами в Приложении № 1 к настоящему договору.3.2. При выполнении работ Исполнитель руководствуется действующими ГОСТами, нормами, правилами РФ, а также соответствующими лицензионными соглашениями на устанавливаемое оборудование.3.3.

Вместе с результатом выполненных работ Исполнитель обязуется предоставить Заказчику все необходимую документацию для эксплуатации модернизируемого оборудования.Обязательства Заказчика.3.4. Заказчик обязан своевременно оплатить выполненные Исполнителем работы.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ4.1. За неисполнение и ненадлежащее исполнение договора стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим договором и действующим законодательством РФ. 5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ5.1.

Договор реконструкции помещения образец

Факт выполнения работ оформляется Актом сдачи-приемки выполненных работ, подписываемым сторонами. 3.3. Сдача-приемка работ, выполненных по договору, производится комиссией, формируемой из представителей Заказчика и Исполнителя, и оформляется подписанием Акта сдачи-приемки выполненных работ. 3.4.

Если при сдаче-приемке работ обнаруживаются недостатки, стороны делают об этом соответствующие отметки в Акте сдачи-приемки выполненных работ с указанием срока и порядка их устранения Исполнителем.

При этом устранение недостатков и дефектов, допущенных Исполнителем, не освобождает его от ответственности за несоблюдение сроков исполнения своих обязательств по договору. 4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 4.1.

Договор реконструкции помещения

В случае возникновения необходимости выполнения дополнительных работ и по этой причине в существенном превышении определенной цены работы Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика. В случае несвоевременного предупреждения Заказчика Подрядчик обязан выполнить договор, сохраняя право на оплату работы по цене, определенной в смете, являющейся неотъемлемой частью договора.

6. Приемка Заказчиком выполненных работ 6.1. По окончании работ Подрядчик информирует об этом Заказчика с указанием даты проведения приемки работ, окончательного контроля качества и других характеристик модернизированного транспортного средства. 6.2. Заказчик обязан в установленный срок осмотреть и принять результат выполненной работы по акту приема-сдачи. 6.3.

Источник: http://yuridicheskaya-praktika.ru/dogovor-modernizatsii-po/

Договор обновления

Договор на модернизацию программного средства Веб-сайт

г. Санкт-Петербург_______________ г.

Настоящим документом Общество с ограниченной ответственностью «Облачные интернет сервисы», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Прыткова Даниила Андреевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________, действующего(-ей) на основании ______________________________, с другой стороны, при совместном упоминании – Стороны, заключили Договор (далее — Договор) о нижеследующем

1. Термины и определения

1.1. Сервис — это совокупность связанных между собой веб-страниц, размещенных в сети Интернет по уникальному адресу (URL): https://klientiks.ru, облачная CRM система, позволяющая компании-лицензиату хранить и обрабатывать данные своих клиентов, в соответствии с требованиями законодательства о защите персональных данных.

1.2. Доработка — процесс модификации (внесения изменений) Сервиса «Клиентикс CRM»  под потребности Заказчика, которые гарантируют соответствие инструментов CRM-системы требованиям Заказчика.

1.3. MarketPlace — централизованная платформа, на которой пользователи Сервиса «Клиентикс CRM» могут выбирать интеграции, доработки, а Исполнитель и Партнеры выкладывают доработки и интеграции для последующей покупки их пользователями Сервиса.

1.4. Лицензиат — лицо, заключившее с Лицензиаром лицензионный договор и правомерно владеющее данными доступа к Сервису.

1.5. Учетная запись (аккаунт) — запись, хранящаяся на сайте Сервиса, содержащая сведения, необходимые для идентификации Лицензиата при предоставлении доступа для использования Сервиса, информацию для Авторизации и учета в Сервисе. К такой записи, в том числе относятся имя пользователя и пароль (или другие аналогичные средства аутентификации).

1.6 Релиз — технологический процесс в рамках которого происходит отладка, тестирование, контроль качества и пуско наладка программного кода. В результате которого для лицензиата становятся доступны новые доработки сервиса.

1.7. Бриф-ТЗ — документ в электронной форме, в котором Компания предоставляет Клиенту детальную информацию по объему, цене и сроку доработки сервиса. Информация о сроке доработки сервиса и цене носит предварительный характер и подлежит уточнению в дальнейшем в соответствии с фактически оказанным Компанией объёмом услуг.

2. Предмет Договора

2.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по доработке программного обеспечения Сервиса Клиентикс CRM (обновление сервиса), а Заказчик принять и оплатить их.

2.2. Заказчик оплачивает стоимость часов работы разработчиков и инженеров технической поддержки, необходимых для совершения доработки. Стоимость услуг определена в Приложении №1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.3. Право выбора технологии программирования и алгоритмов работы остается за Исполнителем.

3. Размер и порядок оплаты услуг по Договору

3.1. Заказчик производит 100% предоплату от цены услуг Исполнителя течение 3 (трех) банковских дней с момента выставления счета на оплату, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Датой расчетов считается день поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Если согласованная сумма не поступает на расчетный счет в течение 3-х дней, Исполнитель вправе сдвинуть сроки реализации доработки.

3.2. Все расчеты между Сторонами производятся в рублях, путем безналичных перечислений, согласно банковским реквизитам, указанным в настоящем Договоре.

3.3. Возврат Исполнителем полученных денежный средств возможен исключительно за календарные месяца в которых не производилось начисление согласно п.4.1 настоящего договора.

4. Порядок оказания услуг по Договору

4.1. В соответствии с Приложением №1 Лицензиату начисляется определённое количество за каждый календарный месяц оказания услуг по текущему договору.

4.2. Исполнитель принимает в работу только те задачи, за которые Заказчик проал в интерфейсе сервиса, по адресу https://klientiks.ru/clientix/settings/features.

4.3. Задача принимается в работу Исполнителем в течение 7 (семь) календарных дней с момента получения задачей требуемого количества .

4.4. Доработка попадает в релиз в срок от 3 до 18 календарных дней, после ее реализации.

4.5. В случае, наличия между сторонами заключенного и действующего договора на сопровождение, срок попадания доработки в релиз в соответствии пунктом 4.4. настоящего договора, может быть сокращен, до следующего: от 1 до 18 календарных дней, если данная доработка является неотъемлемой частью обязательств исполнителя перед заказчиком, в рамках достижения результатов договора сопровождения.

4.6. После каждого выполненного релиза Компания направляет Клиенту копию акты выполненных работ на текущий этап на адрес электронной почты, указанный при регистрации аккаунта в сервисе “Клиентикс CRM”.

В случае, если Клиент не направляет в адрес компании письмо с обоснованным отказом в течении 3 рабочих дней, или в случае, если Клиент направляет ответное письмо, в котором подтверждает завершение и принятие работ по этапу, работы по этапу считаются выполненными.

4.7. Заказчик, в случае возражений по предоставленному Акту приемки-сдачи оказанных услуг, обязан сообщить о них Исполнителю в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего Акта приемки-сдачи оказанных услуг.

Если по истечении вышеуказанного срока Исполнитель не получил от Заказчика каких-либо возражений в письменной форме, то Акт приемки-сдачи услуг и, соответственно, оказанные услуги Исполнителя считаются принятыми без возражений и замечаний.

4.8. По взаимному согласию, Исполнитель имеет право на размещение доработки в Мarketplace, где другие пользователи Сервиса могут за дополнительную плату подключить возможность использовать эту доработку.

При этом, с каждой последующей продажи, Заказчик будет получать на свой расчетный счет 15% от стоимости каждой оплаты. Если Заказчик осуществляет продажу доработки самостоятельно, то  он получает дополнительно 15% от всех оплат клиентов за покупку доработки.

Размещение доработки оговаривается при согласовании этапов и вносится отдельным пунктом с учетом затраченных часов на публикацию доработки.

4.9. Если у Заказчика есть несколько аккаунтов, то доработка будет действовать для всех аккаунтов, на которые между Сторонами заключен Лицензионный договор о предоставлении права пользования Сервисом «Клиентикс CRM».

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Исполнитель обязан:

5.1.1. Оказать услуги по доработке Сервиса «Клиентикс CRM» Заказчику качественно и в срок, согласно условиям настоящего Договора.

5.1.2. Предоставлять консультации и техническую поддержку по внедренному продукту по телефону и электронной почте сотрудникам Заказчика в рамках оплаченных часов работы инженеров технической поддержки.

5.1.3. По окончании оказания услуг по всем этапам предоставить Заказчику Акт приемки-сдачи оказанных услуг.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Обеспечить Исполнителю свободный доступ к данным, необходимым для оказания услуг, предусмотренным настоящим Договором.

5.2.3. По окончании оказания услуг Исполнителем, проверять результаты и подписывать Исполнителю Акты приемки-передачи оказанных услуг, а в случае выявления недостатков, сообщать Исполнителю в установленной форме в течение срока, указанного в п. 4.5 настоящего Договора.

6. Ответственность Сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае несвоевременного оказания услуг по собственной вине Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,01% от стоимости неоказанного объема услуг, начиная с 3 (третьего) дня просрочки, но не более 5 (пяти) % от суммы настоящего Договора, в соответствии с п.2 настоящего Договора.

6.3.В случае несвоевременной оплаты услуг, предусмотренных в настоящем Договоре, Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,01% от стоимости неуплаченной суммы платежа окончательного расчета, начиная с 3 (третьего) дня просрочки, но не более 5 (пяти) % от суммы настоящего Договора, в соответствии с п.2 настоящего Договора.

6.4. Уплата штрафных санкций не освобождает виновную Сторону от исполнения обязательств, обусловленных настоящим Договором.

6.5. Стороны принимают все меры к выполнению обязательств по настоящему Договору и несут ответственность за их неисполнение. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории Российской Федерации.

6.6.

Исполнитель не несет никакой ответственности за какие-либо прямые или косвенные последствия какого-либо использования или невозможности использования программного обеспечения и/или ущерб, причиненный Заказчику и/или третьим сторонам в результате какого-либо использования или неиспользования программного обеспечения, в том числе из-за возможных ошибок или сбоев в работе аппаратных средств Заказчика.

6.7. Заказчику известны важнейшие функциональные свойства Сервиса, он несет риск соответствия программного обеспечения его желаниям и потребностям.

Исполнитель не несет ответственность за какие-либо убытки, ущерб, независимо от причин его возникновения, (включая, но, не ограничиваясь этим, особый, случайный или косвенный ущерб, убытки, связанные с недополученной прибылью, прерыванием коммерческой или производственной деятельности, утратой деловой информации, небрежностью, или какие-либо иные убытки), возникшие вследствие использования или невозможности использования программного обеспечения.

7. Форс-мажор

7.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение каких-либо обязательств по настоящему Договору, если таковое неисполнение или ненадлежащее исполнение вызваны обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор).

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся чрезвычайные и непредвиденные при данных условиях обстоятельства, как пример: военные конфликты, природные катастрофы, экономические блокады, стихийные бедствия (пожары, крупные аварии, нарушение коммуникаций и т.п.).

7.2. Данный перечень форс-мажорных обстоятельств не является исчерпывающим.

7.3. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, Стороны в разумные сроки проводят совещание для поиска выхода из сложившейся ситуации и используют все средства для сведения к минимуму последствий таких обстоятельств.

7.4. При полной или частичной приостановке работ по настоящему Договору, вызванной форс-мажорными обстоятельствами, период проведения этих работ продлевается на срок действия форс-мажора и возобновляется с момента прекращения форс-мажора.

7.5. В случае, когда обстоятельства непреодолимой силы или их последствия продолжают действовать более одного месяца и, если при наступлении данных обстоятельств становится ясным, что они будут действовать более этого срока, Стороны проводят переговоры с целью выявления приемлемых для них способов исполнения настоящего Договора или его расторжения.

8. Разрешение споров по настоящему Договору

8.1. Стороны установили обязательный досудебного претензионного порядка разрешения споров.

Срок для направления претензии 14 (четырнадцать) календарных дней с момента наступления обстоятельств, которые Сторона по настоящему Договору определяет как нарушающие ее законные права.

Претензия направляется в письменной форме почтовой службой ФГУП «Почта России». Срок рассмотрения  претензии 14 (четырнадцать) календарных дней с момента её получения.

8.2. В случае невозможности достижения взаимоприемлемого решения, все споры из настоящего договора подлежат передаче на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

9. Заключительные положения настоящего Договора

9.1. Настоящий Договор вступает силу с момента его подписания и действует до полного исполнения взятых на себя обязательства Сторонами согласно настоящему Договору, по вопросу расчетов – до полного расчета между Сторонами.

9.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать полностью или частично свои права и обязательства по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия на то Сторон,  подписавших настоящий Договор.

9.3. Все дополнения и изменения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

9.4. После подписания настоящего Договора, все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.

9.5. Все, что не предусмотрено настоящим Договором, подлежит урегулированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.6. Стороны допускают  использование системы электронного документооборота «СБИС»  (https://sbis.ru).

9.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу для каждой из Сторон.

9.8. Приложения к настоящему Договору:

Приложение №1 «Начисляемые голоса и стоимость»

Исполнитель:ООО «Облачные интернет сервисы»Юр. адрес: СПб, Басков пер. д. 26, литера А, пом. 5НПочтовый адрес: 191014, Санкт-Петербург, Басков пер., д. 26, литера А, пом. 5НИНН 7842528034 КПП 784201001ОГРН 1147847333150Банк: Филиал «Санкт-Петербургский»ОАО «Альфа-банк»ИНН 7728168971 КПП 1027700067328р\с 40702810132000002128к\с 30101810600000000786БИК 044030786Генеральный директор: Прытков Д. А.Заказчик:
Прытков Даниил Андреевич

Приложение №1 К Договору оказания услуг по Доработкам Сервиса «Клиентикс CRM»

№_______________ от _______________

Начисляемые голоса и стоимость

Количество , начисляемых за месяцСтоимость за месяц, руб.Стоимость за год, руб.Дополнительные условия
21 75016 800нет

Источник: https://klientiks.ru/docs/agreement_platform.html

Образец договора на доработку сайта

Договор на модернизацию программного средства Веб-сайт

При наступлении форс-мажорных обстоятельств каждая сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по настоящему договору.

  1. Срок действия договора, порядок его изменения и расторжения.

11.1. Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и прекращает свое действие после подписания Акта приемки выполненных работ и полной оплаты стоимости результата работ Заказчиком.

11.2. Обязательства, предусмотренные п. 6 настоящего договора, сохраняют свое действие на период установленного гарантийного срока.

11.3.

  1. Порядок и сроки выполнения работ.

4.1. Общий срок выполнения работ, обусловленных настоящим договором, составляет 10 (десять) календарных дней.

4.2. Исполнитель приступает к выполнению работ после поступления предоплаты и предоставления Заказчиком всех необходимых информационных материалов.

4.3.

По окончании работ Исполнителем подписывается Акт приемки выполненных работ и направляется в двух экземплярах Заказчику.4.4. Заказчик обязан без промедления (но не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта приемки выполненных работ) подписать его и один экземпляр направить обратно Исполнителю.

4.5.

7.5.

Если одна из Сторон допустит разглашение конфиденциальной информации, она возместит другой Стороне причиненные убытки, включая любой причиненный реальный ущерб или упущенную выгоду.

7.6.

Конфиденциальная информация может быть передана одной из Сторон органам государственной власти по основаниям и в порядке, установленным законодательством, с незамедлительным уведомлением об этом другой Стороны.

8.

Ответственность сторон

8.1.

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с Договором и законодательством России.

8.2.

Неустойка по Договору выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Сторон.

8.3.

Выплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязанностей, предусмотренных Договором.

8.4.1.

Российской Федерации.

3.

Срок действия договора

3.1.

Договор вступает в силу с и действует до .

4.

Порядок оказания услуг

4.1.

Услуги оказываются при условии обязательной регистрации на Сайте , а после регистрации – при условии ввода предоставленных ему идентификационных данных, к которым относятся логин и пароль.

4.2.

Услуги предусмотренные Договором оказываются ежедневно, в течение часов в сутки, подсчет времени которого осуществляется онлайн, в личном кабинете .

4.3.

Учет количество затрачиваемого времени, а также учет оказанных услуг ведет операционная система в личном кабинете , которая определяет и суммирует оплату промодерированных объявлений и сообщений в чатах объявлений.

4.4.

При исполнении принятых на себя обязательств применяет установленные у .

4.5.

5 Размер и порядок оплаты

5.1. Общая стоимость работ Исполнителя составляет _____________, в том числе НДС 18 % — _____________ и полностью оплачивается в следующем порядке: перечислением на счет Исполнителя в течение 7 дней со дня подписания Договора.

6. Форс-мажор

6.1.

Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по данному Договору, по любой причине или обстоятельствам, находящимся вне сферы разумного контроля со стороны Исполнителя и Заказчика, включая, но не ограничиваясь актами гражданской вражды, стихийных бедствий, пожаров, отказов электропитания, нарушений работоспособности каналов связи, задержки в почтовых услугах, правительственных распоряжений или постановлений, каковые препятствуют или служат помехой для выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

6.2.

Республики Беларусь.

9.4. Все вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
  1. Форс-мажорные обстоятельства.

10.1.

Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при настоящих условиях обстоятельствах, которые стороны не могли предвидеть и предусмотреть в ходе исполнения настоящего договора.

10.2. Исполнитель имеет право перенести сроки выполнения настоящего договора на период, в течение которого будет действовать обстоятельства форс-мажора.

10.3.

Внимание

В случаях, прямо не указанных в настоящем Договоре, за не выполнение или ненадлежащие выполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующем законодательством Российской Федерации. 8.6.

Исполнитель не несет ответственности за непредставление Заказчиком информации. 8.7.

Исполнитель не несет ответственности за любые затраты или ущерб, прямо или косвенно возникшие в результате внесения (изменения) информации на информационном ресурсе, предоставляемой Заказчиком.

8.8. Требования, связанные с недостатками выполненной работы, могут быть предъявлены Заказчиком при принятии выполненной работы или в ходе выполнения работы. В случае обнаружения Заказчиком недостатков выполненной работы Заказчик по своему выбору вправе требовать безвозмездного устранения недостатков выполненной работы. 8.9.

____________________________, именуемое в дальнейшем «

Важно

Исполнитель», в лице ______________________, действующего на основании ______________________, с одной стороны, и ________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________, действующего на основании ___________________, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство выполнять работы по техническому обслуживанию и поддержке сайта:_____________________________. 1.2. Суммарно за каждый календарный месяц объем работ не должен превышать ___ рабочих часов.

2.
ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1.

Договора, выплачивает штраф в размере руб., за каждый такой случай.

8.6.

Штрафные санкции, возлагаемые на , могут заменяться предупреждением. Замена штрафных санкций предупреждением производится по своему усмотрению.

Источник: https://www.freshdoc.ru/dogovor/vozmezdnogo_okazaniya_uslug/moderatora_sait/

Договор на техническое обслуживание и поддержку сайта

Добрый день, коллеги!

В нашей компании, существовала проблема с договором на техническую поддержку сайтов.

В договоре мы хотели четко прописать круг наших обязанностей, время выделяемое в месяц на работы над сайтом заказчика, способы оплаты при превышении выделяемого времени, ответственность заказчика и четкие инструкции по предоставлению материалов. Этим договором и хотим с вами поделится.

Договор № 10/12/08/ТП на техническое обслуживание и поддержку сайта

г.

Сроки действия Договора могут сдвигаться в случае объективных причин, признаваемых обеими сторонами.

10. ФОРС-МАЖОР

10.1.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, таких, как: землетрясение, пожар, наводнение, прочие стихийные бедствия, эпидемии, аварии, взрывы, военные действия, изменения законодательства, повлекших за собой невозможность выполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору согласуются сторонами, подписываются, оформляются в виде Приложений.

ДОГОВОР N _____-

НА МОДЕРНИЗАЦИЮ ПРОГРАММНОГО СРЕДСТВА «ВЕБ-САЙТ»

г._____________ «____» ________ 20__ г.

________________ в лице ________________ ____________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, и _____________ в лице _______________ _________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика доработать для него программное средство «веб-сайт», а Заказчик обязуется принять результаты работы Исполнителя и оплатить их:

1.1.1. Модернизировать ранее разработанный «веб-сайт» Заказчика в соответствии с Протоколом согласования стоимости (Приложение N 1);

2.

Источник: http://karta-nedvizhimosti.ru/obrazets-dogovora-na-dorabotku-sajta

Договор на доработку сайта

Договор на модернизацию программного средства Веб-сайт

С заказчиками, которым необходимы работы по реконструкции и изменению сайта мы оформляем:

  • договор;
  • приложение №1 к договору — техническое задание;
  • акт приемки выполненных работ;

Скачать образцы этих документов можно внизу страницы.

Образец договор на доработку сайта

Договор № 11.18-1

г. Брест                                                                                                        «___»____________20___г.

Индивидуальный предприниматель Комякович Александр Петрович, действующий на основании свидетельства о государственной регистрации № 291509455 от 26 сентября 2017г.

, далее именуемый Исполнитель, с одной стороны, и _______________________________________________________, далее именуемый Заказчик, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, пришли к соглашению и заключили настоящий договор о нижеследующем:

Для целей настоящего договора нижеприведенные термины и определения толкуются следующим образом:

1.1. Сеть Интернет – совокупность взаимосвязанных международных сетей передачи данных, основанных на использовании набора протоколов TCP/IP и использующих единое адресное пространство.

1.2. Сайт – информация (система веб-страниц), размещенная в информационно-телекоммуникационной сети по определенным сетевым адресам (Uniform Resource Locator — URL), в совокупности с комплексом исключительных прав (на доменные имена, базы данных и программы для электронных вычислительных машин), осуществление которых обеспечивает доступ к такой информации.

1.3. Информационные материалы — текстовая, графическая, аудио-, видео- и смешанная информация Заказчика, подлежащая размещению на сайте.

1.4. Исходный код – текст компьютерной программы на каком-либо языке программирования.

1.5. SEO продвижение сайта – комплекс мероприятий направленных на улучшение позиций сайта в выдаче результатов поисковых систем по ключевым словам введенных в поисковую строку браузера.

2.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика доработать программное обеспечение, предназначенное для оформления и размещения в сети Интернет информационных материалов Заказчика (выполнить доработку сайта), а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

2.2. Работы, указанные в пункте 2.1 настоящего договора, выполняются Исполнителем в соответствии с Техническим заданием, изложенным в Приложении №1.

2.3. Приложение, указанное в п. 2.2, является неотъемлемой частью настоящего договора.

  1. Права и обязанности сторон.

3.1. Обязанности Исполнителя:

3.1.1. Выполнить работу и передать ее результат Заказчику в обусловленные настоящим договором сроки.

3.1.2. Предоставить Заказчику промежуточные результаты работы для контроля за соблюдением сроков и качества выполненных работ.

3.1.3. Передать Заказчику результаты работы в виде готовых решений на сайте заказчика.

3.1.4. Устранять безвозмездно по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе сайта, если объем таких работ не выходит за рамки утвержденного сторонами Технического задания.

3.1.5. Гарантировать конфиденциальность полученной от Заказчика информации, в том числе пароли доступа в закрытые зоны сайта. Обеспечить возможность смены этих паролей администратором сайта.

3.1.6. Исполнитель не несет ответственности за любые недостатки в работе сайта Заказчика, вызванные причинами, которые находятся вне зоны его контроля (качество каналов доступа в Интернет, качество услуг хостинга, непредусмотренные правилами эксплуатации действия персонала Заказчика, неправомерные действия третьих лиц и т. п.).

3.1.7. На услуги SEO продвижения сайта и иные услуги заключаются отдельные договора.

3.2. Обязанности Заказчика:

3.2.1. Предоставить Исполнителю в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания договора все необходимые информационные материалы и данные (пароли доступа к хостинг панели и ftp и другие – детальнее указываются в п.2  приложения №1 настоящего договора).

3.2.2. Принимать к рассмотрению представленную Исполнителем по электронной почте (указывается в разделе 12 настоящего договора)  или в сети Интернет информацию о выполнении промежуточных этапов работы, предусмотренных Техническим заданием.

3.2.3. Подтвердить в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения информации о выполнении промежуточных этапов работы посредством электронного сообщения от уполномоченного лица Заказчика на адрес Исполнителя info@it-land.by факт принятия работ, после чего новый сайт будет опубликован в сети интернет.

3.2.4.

В случае отказа от принятия работ в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения информации о выполнении промежуточных этапов работы предоставить в письменной форме или электронной форме (с подписью уполномоченного лица Заказчика и печатью Заказчика, если последняя имеется) мотивированное обоснование с перечнем недостатков, подлежащих устранению. Перечень уполномоченных лиц Заказчика, имеющих право взаимодействия с Исполнителем, определяется Техническим заданием. При отсутствии уведомлений Заказчика о принятии или об отказе в принятии результатов работы соответствующий этап работ считается выполненным надлежащим образом, а результат — принятым Заказчиком.

3.2.5. Приемка окончательного результата работы оформляется письменным актом.

3.2.6. Оплатить результат работы в порядке, предусмотренном п. 5 настоящего договора.

3.3. Исполнитель вправе:

3.3.1. Выполнить обусловленные настоящим договором работы досрочно.

3.3.2. С предварительным уведомлением Заказчика приостановить выполнение работ в случае несоблюдение порядка и сроков оплаты, предусмотренных п. 5.2.1 настоящего договора.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. Контролировать соблюдение сроков и качества работ, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.

  1. Порядок и сроки выполнения работ.

4.1. Общий срок выполнения работ, обусловленных настоящим договором, составляет 10 (десять) календарных дней.

4.2. Исполнитель приступает к выполнению работ после поступления предоплаты и предоставления Заказчиком всех необходимых информационных материалов.

4.3. По окончании работ Исполнителем подписывается Акт приемки выполненных работ и направляется в двух экземплярах Заказчику.

4.4. Заказчик обязан без промедления (но не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта приемки выполненных работ) подписать его и один экземпляр направить обратно Исполнителю.

4.5. Услуги оказаны Исполнителем надлежащим образом, если Заказчиком в течение семи дней с момента получения Акта об оказании услуг не предъявлены письменные претензии по полученным от Исполнителя услугам.

4.6. Исполнитель обязан в течение 5 рабочих дней с момента получения письменных претензий Заказчика устранить все недостатки в случае отказа от подписания Акта приемки выполненных работ.

После устранения претензий Исполнитель направляет Заказчику новый Акт приемки выполненных работ, включающий также описание произведенных работ.

Заказчик обязан подписать Акт приемки выполненных работ или предъявить письменную претензию в сроки, установленные в пунктах 4.4, 4.5 настоящего договора.

  1. Цена и порядок оплаты работ.

5.1. Цена работы, подлежащей выполнению по п. 2 настоящего договора, составляет 65 (шестьдесят пять) белорусских рублей (НДС не облагается в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения).

5.2. Оплата работ осуществляется в следующем порядке:

5.2.1. Не позднее трех рабочих дней с момента заключения договора – предоплата в размере 35 белорусских рублей.

5.2.2. Не позднее трех рабочих дней с момента принятия окончательного результата работ – в размере 30 белорусских рублей.

5.3. Все дополнительные работы, не предусмотренные настоящим договором,  оформляются дополнительными Соглашениями и оплачиваются отдельно.
  1. Гарантийные обязательства.

6.1. Исполнитель обязуется по требованию Заказчика безвозмездно выполнять работы по устранению недостатков и дефектов в работе сайта, если таких работ не выходит за рамки предмета настоящего договора (выполнять гарантийное обслуживание).

6.2. Гарантийные обязательства вступают в силу после завершения работ по настоящему договору.

6.3. Гарантийный срок — 2 (два) месяца.

6.4. Гарантийные обязательства аннулируются в случае:

6.4.1. Вмешательства Заказчика (или третьих лиц со стороны Заказчика) в исходный код сайта.

6.4.2. Изменения Заказчиком в одностороннем порядке хостинговой площадки или ее конфигурации на другую.

7.1. Заказчику принадлежит исключительное право правомерного использования сайта по своему усмотрению в любой форме и любым способом.

7.2. Исполнителю принадлежит право авторства в отношении результата выполненной по настоящему договору работы (право признаваться автором дизайна элементов сайта, исходного кода и программного приложения сайта созданного при выполнении данного договора).

7.3. Исполнитель оставляет за собой право размещать на сайте Заказчика ссылку с указанием координат Исполнителя.

7.4. Права собственности на материалы, переданные для размещения на сайте, принадлежат исключительно Заказчику.

8.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь и настоящим договором.

8.2. Исполнитель не несет ответственности за содержание материалов, а также лексические и грамматические ошибки, в текстовых материалах, предоставленных Заказчиком и размещенных на сайте. Исполнитель несет ответственность за соответствие содержания материалов, размещенных на сайте, содержанию материалов, предоставленных Заказчиком.

8.3.

Размер подлежащих взысканию с Исполнителя убытков, ограничен сумой оплаченных Заказчиком работ, неисполнение, либо ненадлежащие исполнение которых повлекло причинение убытков, за исключением случаев, когда иной размер ответственности установлен императивными правовыми нормами законодательства Республики Беларусь, а так же когда обязательства по настоящему договору не исполнялись, либо ненадлежащим образом исполнялись вследствие прямого умысла Исполнителя.

8.4. Все вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

9.1. Стороны устанавливают обязательный досудебный порядок урегулирования споров и разногласий.

9.2. Под обязательным досудебным порядком урегулирования спора стороны понимают обязанность стороны, полагающей, что ее права в рамках исполнения настоящего договора нарушены другой стороной, предъявить последней письменную претензию. Сторона, в адрес которой направлена претензия, обязана направить ответ на нее не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента получения претензии.

9.3. В случае, если сторонам не удастся разрешить все спорные вопросы в порядке, установленном п. 9.1 настоящего договора, спор, подлежит разрешению в судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

9.4. Все вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
  1. Форс-мажорные обстоятельства.

10.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при настоящих условиях обстоятельствах, которые стороны не могли предвидеть и предусмотреть в ходе исполнения настоящего договора.

10.2. Исполнитель имеет право перенести сроки выполнения настоящего договора на период, в течение которого будет действовать обстоятельства форс-мажора.

10.3. При наступлении форс-мажорных обстоятельств каждая сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по настоящему договору.

  1. Срок действия договора, порядок его изменения и расторжения.

11.1. Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и прекращает свое действие после подписания Акта приемки выполненных работ и полной оплаты стоимости результата работ Заказчиком.

11.2. Обязательства, предусмотренные п. 6 настоящего договора, сохраняют свое действие на период установленного гарантийного срока.

11.3. Любое изменение, вносимое в настоящий договор, оформляется Дополнительным соглашением, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора и должно быть подписано сторонами.

Исполнитель:

ИП Комякович Александр Петрович

УНП 291509455

Расчетный счет в белорусских рублях (BYN): BY86BLNB30130000180059000933

ОАО «БНБ-Банк», ЦБУ №12 г. Брест по адресу: г. Брест, ул.Маяковского, 17/2, код банка BLNBBY2X, УНП банка 100513485

Юридический адрес: Брестский район, д. Шебрин, ул. Школьная, 14/1, 225003

Почтовый адрес: Беларусь, Брест, ул. Орловская, д. 65, кв. 32, 224015

Контактные e-mail: info@it-land.by sozdanie@it-land.by prodvizenie@it-land.by kontekst@it-land.by

Контактный телефон: мтс +375(29)55-18-184

Техническое задание — приложение №1 к договору

Приложение №1 к договору на создание сайта №11.18-1  от  «___» _____ 20__г.

Техническое задание

  1. Задания на доработку сайта ____________:
  • Подробно расписать что, где и как с примерами.
  • Например:
    • сделать новый пункт меню «Распродажа», размер шрифта аналогичный остальным пунктам меню, фон этого пункта сделать красным, цвет шрифта белый). После нажатия на новый пункт меню пользователь должен переходить на новую страницу https://mysite.com/new_page. Текст и картинки для страницы прилагаются.

    Источник: https://it-land.by/uslugi/dogovora/dogovor-na-dorabotku-sayta/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.